Решение № 14322 от 16.07.2026, Софийски районен съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 14322 гр. София, 16.07.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 170 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Р.Г.Б. при участието на секретаря Ц.Б.Т. като разгледа докладваното от Р.Г.Б. Гражданско дело № 20241110137427 по описа за 2024 година

Производството е образувано по искова молба на "Ф.Б." ЕООД против "Н." ЕООД, с която е предявен иск с правно основание чл. 258 ЗЗД.

Ищецът “Ф.Б. 2009” ЕООД извежда субективните си права при твърдения, че между страните е възникнало облигационно правоотношение, възникнало въз основа на договор за изработка, скл. на 14.01.2021г., с предмет: доставка и полагане на топлизолационна система (ТИС) за обект: многофамилна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи "Т." в УПИ **********, кв. 10, м. "К.В.", район Л., по плана на гр. София, с адрес: гр.

********************, изменен с анекс № 1/ 11.03.2021г.

Страните постигнали съгласие, че цената на извършената работа се определя количеството извършена работа. Ищецът сочи, че действително извършената работа е на стойност сумата 133805,31 евро (271 479,59 лева) без ДДС, от които възложителятищец заплатил сумата 128791,88 евро (251895,03 лева), като неплатена е останала сумата 10018,54 евро (19594,56 лева).

При изложение фактически обстояелства ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да плати сумата 2556,46 евро (5000 лева) без ДДС, представляваща възнаграждение по договор за изработка, скл. на 14.01.2021г., с предмет: доставка и полагане на топлизолационна система (ТИС) за обект: многофамилна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи "Т.", гр. София, с адрес: гр. ********************, изменен с анекс № 1/ 11.03.2021г., предявен като частичен от сумата 10018,54 евро (19 594,56 лева) без ДДС.

В срока и реда по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от "Н." ЕООД, в 1 който се изразява становище за неоснователност на иска. Ответникът оспорва да дължи възнаграждение по сключения между страните договор. Същият развива съображения, че в договора от 14.01.2021г. страните са постигнали съгласие, че предаването на изпълнената работа се извършва с подписване на двустранен Протокол/Акт (образец 19)- чл. 11, като възложителят се задължил да плати договореното възнаграждение в 10- дневен срок от подписване на протокола- чл. 3.1.

В отговора се навеждат доводи, че съгласно чл. 6 от договор от 14.01.2021г., изпълнителят- ищец е поел задължение да изпълни договорените строителномонтажни работи в срок до 30.07.2021г., като същият изпълнил договорената работа със забава от една година и шест месеца. Съгласно чл. 20 договора от 14.01.2021г., при забава на изпълнителя да изпълни договорената работа, същият дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неизпълнените СМР за всеки ден забава, но не повече от 10% от стойността на договора.

Същият сочи, че в случай, че общата стойност на изпълнените от ищеца работи е 133805,31 евро (271 489,59 лева), то максималният размер на неустойката е 13881,04 евро (27 148,96 лева).

В обобщение, ответникът счита, че предявеният иск е неоснователен и моли съда да постанови решение, с което да отхвърли същия.

С определение от 19.08.2025г. е прието за съвместно разглеждане предявеното от "Н." ЕООД против "Ф.Б." ЕООД възражение за прихващане за сумата 2556,46 евро (5000 лева), представляваща неустойка за забава за периода 30.07.2021г.- 21.08.2021г С определение от 26.10.2025г. е приет за съвместно разглеждане предявения от "Н." ЕООД против "Ф.Б." ЕООД насрещен иск за за сумата 9606,92 евро (18789,50 лева), представляваща неустойка за забава за периода 21.08.2021г.- 16.11.2021г.

С определение от 05.12.2025г. е прекратено производството по делото в частта, в която е предявен насрещен иск от „Н.“ ЕООД против „Ф.Б.“ ЕООД за сумата 9606,92 евро (18 789,50 лева), представляваща неустойка за забава за периода 21.08.2021 г. до 16.11.2021 г., поради оттегляне на иска, на основание чл. 232 ГПК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

От събраните писмени доказателствени средства чрез договор за възлагане на строително монтажни работи се установява, че на 14.01.2021г. между страните е възникнало облигационно правоотношение въз основа на договор за изработка, по силата на който ответникът възложил на ищеца извършването на строително- монтажни работи (СМР)доставка и полагане на ТИС за обект: многофамилна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи "Т." в УПИ IX-1502, кв. 10, м. "К.В." по плана на гр. София, кв. "Л.", с административен адрес: гр. ********************, съгласно оферта- Приложение № 1, Н.зделна част от договора. Страните са постигнали съгласие, че общата стойност на договора се определя на база действително извършените и приети количества СМР при договорените единични цени, цитирани в Приложение № 1 към договора. Разплащането на 2 извършените и приети СМР ще се извършва, както следва: възложителят заплаща аванс в размер на 120 000 лева, което ще се приспада на вноски по 40000 лева от първите три акта образец 19 за извършени СМР. Възложителят ще заплаща на изпълнителя стойността на изпълнените работи в 10- дневен срок от датата на двустранно подписаните Протоколи/ Акт (образец 19) и издадена фактура. За непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, невключени в договора, страните договарят единични цени и подписват анекс. Страните са договорили, че срокът на извършване на работите, предмет на договора, е 30.07.2021г. Съгласно клаузата на чл. 20 от договора, в случай, че изпълнителят не спази сроковете за изпълнение по договора, той дължи неустойка в размер на сумата 0,1 % от стойността на неизпълнените СМР за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на договора.

На 11.03.2021г. е скл. анекс между страните, с който е изменен сключения договор за изработка, като е постигнато съгласие, че възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши допълнителни видове СМР, описани в Приложение № 1 към настоящия анекс.

Видно от фактура № 273/ 18.01.2023г., ищецът "Ф.Б." ЕООД е издал фактура за сумата 40903,36 евро (80 000 лева), с предмет авансово плащане по договор от 14.01.2021г.

От представената фактура № 278/ 27.1.2021г., ищецът "Фаст билдинг" ЕООД е издал фактура за сумата 20451,68 евро (40 000 лева), с предмет авансово плащане по договор от 14.01.2021г.

Установява се от представената фактура № 292/ 21.04.2021г., че ищецът "Ф.Б." ЕООД е издал фактура за сумата 12271,01 евро (24 000 лева), с предмет авансово плащане по договор от 14.01.2021г.

Видно от фактура № 315/ 26.07.2021г., ищецът "Ф.Б." ЕООД е издал фактура № 315/ 26.07.2021г. за сумата 24542,01 евро (48 000 лева), с предмет авансово плащане по договор от 14.01.2021г.

От представената фактура № 331/ 05.11.2021г., ищецът "Ф.Б." ЕООД е издал фактура за сумата 176,64 евро (345,47 лева), с предмет плащане по Протокол № 1/ 05.11.2021г., съгласно договор от 14.01.2021г. и плащане по Протокол № 2/ 05.11.2021г., съгласно договор от 14.01.2021г. и приспадане на авансово плащане.

Установява се от представената фактура № 333/ 15.11.2021г., че ищецът "Фяст билдинг 2009" ЕООД е издал фактура за сумата 20451,68 евро (40 000 лева), с предмет авасово плащане по договор от 14.01.2021г.

Видно от представената фактура № 339/ 24.11.2021г., ищецът "Ф.Б." ЕООД е издал фактура за сумата 6789,54 евро (13279,18 лева), с предмет плащане по Протокол № 3/ 24.11.2021г., съгласно договор от 14.01.2021г.

От представената фактура № 391/ 15.07.2021г. се установява, че ищецът "Ф.Б." ЕООД е издал фактура за сумата 18443,31 евро (36071,98 лева), с предмет плащане по Протокол № 4/ 15.07.2022г., съгласно договор от 14.01.2021г.

3

Установява се от представената фактура № 396/ 02.08.2022г., ищецът "Фаст билдинг 200" ЕООД е издал фактура за сумата 0 лева, с предмет плащане по Протокол № 5/ 02.08.2022г., съгласно договор от 14.01.2021г. и приспадане на авансово плащане за същата сума.

От представената фактура № 442/ 24.02.2023г. се установява, че ищецът "Фаст билдинг" ЕООД е издал фактура за сумата 1931,36 евро (3777,42 лева), с предмет плащане по Протокол за СМР от 24.02.2023г.

Видно от представения протокол № 1/ 05.11.2021г., между страните е съставен протокол за извършени СМР на стойност 41607,62 евро (81377,43 лева).

От представения протокол № 2/ 05.11.2021г. между страните е съставен протокол за извършени СМР на стойност 56737,06 евро (110968,04 лева).

По делото е представен Протокол № 3/ 24.11.2021г. за установяване завършване и заплащане на СМР на стойност 6789,54 евро (13279,18 лева), съгласно който са извършени следните видове СМР: Доставка и полагане на структурна мазилка по фасада- силиконова мазилка Siloxan Color K 1.5 mm за 100 кв. м. по 8,49 евро (16,60 лева) без ДДС на кв.м. или за сумата в размер на 958,62 евро (1874,89 лева) без ДДС; Доставка и полагане на шпакловка Licata Raso W160 на 2 ръце вкл. доставка и монтаж на стъклотекстилна мрежа Licata за сумата в размер на 1027,92 евро (2010,43 лева) без ДДС.; Доставка и полагане на грунд Isolante LG на стойност 115,50 евро (225,89 лева); Доставка и монтаж на ъгъл с мрежа на външни ъгли по фасада 36,24 кв. м. по 2,56 евро (5 лева) на кв.м. или за сумата в размер на 92,65 евро (181,20 лева) без ДДС; Доставка и монтаж на профили за прозорец 33,23 кв.м. по 3,07 евро (6 лева) на кв.м. или за сумата в размер на 101,94 евро (199,38 лева) без ДДС;

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле 162 кв.м. по 2,76 евро (5,40 лева) на кв. м. или за сумата в размер на 447,28 евро (874,80 лева) без ДДС; Монтаж и демонтаж на фасадно скеле 28,80 кв. м. по 2,76 евро (5,40 лева) на кв.м. или за сумата в размер на 58,90 евро (115,20 лева) без ДДС; направа на декоративен шлиц по фасада 41,79 кв.м. по 11,10 евро (21,70 лева) на кв. м. или за сумата в размер на 463,66 евро (906,84 лева) без ДДС;

Доставка и полагане на шпакловка Licata Raso W160 на 2 ръце вкл. доставка и монтаж на стъклотекстилна мрежа Licata, доставка и полагане на грунд Isolante LG, доставка и полагане на структурна мазилка по фасада при елементи под шлиц- 83,58 кв.м. по 9,31 евро (18,20 лева) на кв.м. без ДДС или за сумата в общ размер на 777,76 евро (1521,16 лева) без ДДС; полагане на фасадна боя Licata на 2 ръце по фасадни елементи под шлиц- 83,58 кв.м. по 3,90 лева на кв.м. или за сумата в размер на 166,66 евро (325,96 лева) без ДДС, както и фактура № 339/ 24.11.2021г., на стойност 6278,25 евро (12 279,18 лева) с ДДС.

Видно от представения протокол № 4/ 15.07.2022г., между страните е съставен протокол за извършени СМР на стойност 28669,15 евро (56071,98 лева), за следните СМР: Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости EPS F Licata с дебелина до 5 см. вкл. лепене с Licata Raso W160 и дюбелиране 303,94 кв.м. по 8,39 евро (16,40 лева) на кв.м. без ДДС или за сумата в общ размер на 2548,60 евро (4 984,62 лева) без ДДС; Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости XPS с дебелина до 5 см. вкл. лепене с Licata Raso W160 и дюбелиране 127,41 кв.м. по 12,07 евро (23,60 лева) на кв.м. без ДДС или за сумата в общ 4 размер на 1537,39 евро (3 006,88 лева) без ДДС; полагане на грунд и мазилка по страници на прозорци между орнаменти 79,85 кв.м. по 4,47 евро (8,75 лева) на кв.м. или за сумата в размер на 357,23 евро (698,69 лева) без ДДС, както и фактура № 391/ 15.07.2022г. на обща стойност 18443,31 евро (36 071,98 лева) с ДДС.

От представения протокол № 5/ 02.08.2022г. между страните е съставен протокол за извършени СМР на стойност 10225,83 евро (19 999,99 лева).

Установява се, че страните са съставили протокол № 3/ 21.09.2022г. за установяване завършване и заплащане на СМР за извършени СМР на стойност 1931,36 евро (3777,42 лева), за следните СМР: Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости EPS F Licata с дебелина 10 см. Лепене с Licata Raso W160 и дюбелиране - 25,81 кв. м. на стойност 9,82 евро (19,20 лева) за кв. м. без ДДС или за сумата в общ размер 253,41 евро (495,62 лева) без ДДС;

Доставка и полагане на шпакловка Licata Raso W160 на 2 ръце вкл. доставка и монтаж на стъклотекстилна мрежа Licata - 32,28 кв.м. по 8,74 евро (17,10 лева) на кв.м. без ДДС или за сумата в общ размер на 282,25 евро (552,04 лева) без ДДС; Доставка и монтаж на топлоизолационни плоскости XPS с дебелина до 5 см. вкл. лепене с Licata Raso W160 и дюбелиране 6,47 кв.м. по 12,07 евро (23,60 лева) на кв. м. без ДДС или за сумата в общ размер на 78,06 евро (152,68 лева) без ДДС; Обръщане с топлоизолационни плоскости XPS с дебелина 3 см. вкл. лепене с Licata Raso W160, дюбелиране и шпакловка- 3,8 кв.м. по 10,40 евро (20,35 лева) на кв.м. или за сумата в общ размер 39,54 ewro (77,33 лева); обръщане около прозорци и врати без мазилка- 103,04 кв.м. по 9,28 eвро (18,15 лева) без ДДС на кв.м. или за сумата в общ размер на 956,21 евро (1870,18 лева) без ДДС, както и фактура №442/ 24.02.2023г. на обща стойнос 1931,36 евро (3777,42 лева) с ДДС.