Решение № 22 от 15.05.2026, Окръжен съд - Габрово

РЕШЕНИЕ

№ 22 гр. Габрово, 15.05.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на двадесет и първи април през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Ива Димова при участието на секретаря Милкана Ив. Шаханова Балтиева като разгледа докладваното от Ива Димова Търговско дело №

20254200900011 по описа за 2025 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по предявения отрицателно установителен иск за признаване за установено, че на ответникът „БДЖ-ПП“ не му се дължи сумата в общ размер от 15 042 751,74 лв., която е включена в списъка на приетите вземания под т.23.

Делото е образувано по искова молба подадена от „Вагонен завод – Интерком“ АД срещу „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и синдик, с искане да бъде установено, че „Вагонен завод – Интерком“ АД, ЕИК 200984996, със седалище и адрес на управление гр.

Дряново, ПК 5370, ул. „Шипка“ № 4, за което е открито производство по несъстоятелност, не дължи на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК 175405647, със седалище и адрес на управление - гр. София 1000, район ул. „Шипка“ № 4 („БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД), сумата в общ размер от 15 042 751,74 лв., представляваща съгласно молба за предявяване на вземания на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, рег. № 3572/22.08.2024 г. по описа на Окръжен съд Габрово и точки 23 и 24 от Списък на приетите от синдика предявени вземания на кредиторите на „Вагонен завод -Интерком“ АД по т. д. 57/2023 г. по описа на Окръжен съд Габрово.

Ищцовото дружество твърди в исковата си молба, че сумата от 15 042 751,74 лв. представлява сбор от сумите по приети вземане № 23/22.08.2024 г. и вземане № 24/22.08.2024 г., съгласно Списъка на приети вземания на кредиторите на „Вагонен завод – Интерком“ АД, по т. д. № 57/2023 г. по описа на окръжен съд - гр. Габрово, изготвен на основание чл. 685 от ТЗ, от 22.10.2024 г. на Синдика. Срещу вземането, представляващо т.

23 от Списъка с приети вземания на Синдика, е налице валидно депозирано възражение с вх.

№ 4594/30.10.2024 г. /с товарителница на ЕКОНТ № 530619007632/29.10.2024 г./ от страна на длъжника „Вагонен завод – Интерком“ АД по т.д. 57/2023 на Окръжен съд Габрово. Същото е оставено без уважение с Определение с рег. № 74/03.02.2025 г. на Окръжен съд – Габрово по търг. дело № 57 по описа за 2023 г.

Сумата от 15 042 751,74 лв. е сбор от следните суми: 8 009 123.85 лв. - главница по парично вземане, представляващо платен аванс по развален договор за модернизация на пътнически вагони № 74/22.04.2021 г., сключен между „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД 1 като поръчител и „Вагонен завод- Интерком“ АД като изпълнител; 794 856,60 лв. - законна лихва върху главницата от 8 009 123,85 лв. от 05.12.2023 г. до 21.08.2024 г., както и законна лихва върху главницата от 22.08.2024 г. до окончателното погасяване на главницата; 4 004 561,93 лв. - главница за неустойка, съгласно чл. 31 от Договор за модернизация на пътнически вагони № 74/22.04.2021 г., сключен между „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД като поръчител и „Вагонен завод –Интерком“ АД като изпълнител; 397 428,30 лв. - законна лихва върху главницата от 4 004 561.93 лв. от 05.12.2023 г. до 21.08.2024 г., както и законна лихва върху главницата от 4 004 561,93 лв. от 22.08.2024 г. до окончателно погасяване на главницата; 1 196 029,17 лв. - главница недължимо платена по Договор за модернизация на пътнически вагони № 74/22.04.2021 г., сключен между „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД като поръчител и „Вагонен завод- Интерком“АД като изпълнител; 118 698,59 лв. - законна лихва върху главницата от 1 196 029,17 лв. от 05.12.2023 г. до 21.08.2024 г., както и законна лихва върху главницата от 1 196 029,17 лв. до окончателното погасяване на главницата;

522 053,30 лв. - съдебни разноски, присъдени с Решение № 43 от 24.07.2024 г., постановено по т. д. № 57 по описа на Окръжен съд Габрово за 2023 г., Фактура № 730/01.08.2024 г. (т. 24 от Списъка на приетите вземания).

Изложените в исковата молба обстоятелства, на които се основава исковата претенция са, че на 22.04.2021 г., между „Вагонен завод- Интерком“ АД, и „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД е сключен Договор за модернизация на пътнически вагони № 74. Предмет на договора е извършване на услуга модернизация на 15 бр. пътнически вагони В84 (серия 1974 и 2974) за междурелсие 1435 мм, съгласно Техническа спецификация на Възложителя („Договор от 22.04.2021 г. Съгласно раздел II от сключения Договор от 22.04.2021 г. сроковете за изпълнение започват да текат от заплащане на авансовото плащане от Възложителя на Изпълнителя. В раздел III от Договора са посочени начините на заплащане, а именно: общата стойност на договора, съгласно чл. 7, ал. 1 e 26 697 079,50 лв. без ДДС.

Съгласно чл. 6, ал. 5 от Договора, Възложителят дължи на изпълнителя авансово плащане в размер на 26 % от стойността на договора в размер на 6 941 240,67 лв. Това плащане е извършено на 23.04.2021 г. по сметка на „Вагонен завод- Интерком“ АД. В хода на изпълнение на Договора от 22.04.2021 г., и по-конкретно от м. Юли 2021 г. до м. Януари 2022 г., възникват редица непредвидими форсмажорни събития, възпрепятстващи навременното му изпълнение от страна на „Вагонен завод- Интерком“ АД. Основна причина е продължаващата пандемия от корона вирус Covid-19 и последиците от нея, довели до забава в производството и доставките на основни елементи и компоненти от дружестватаконтрагенти на Изпълнителя. От първоначалния график, на база на който са извършени повече плащания към доставчиците, доставките е следвало да бъдат извършени до края на м.

Октомври 2021 г. Поради настъпилата извънредна ситуация планираните дейности претърпели отлагане във времето и се е наложи да се извърши промяна в графика. В резултат на нарушения на производството и пазара в световен мащаб са забавени доставки на части, които са от основно значение за модернизирането на вагоните. В резултат на настъпилата непреодолима сила „Вагонен завод- Интерком“ АД е възпрепятствано да извърши в срок задълженията си по Договора от 22.04.2021 г. Това се потвърждава и от Сертификат за форсмажор № 009, издаден на 25.03.2022 г. от Българска търговскапромишлена палата, съгласно който „Вагонен завод- Интерком“ АД е било в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по Договора от 22.04.2021 г. от м. Октомври 2021 г. до м. Март 2022 г.

Излага твърдения, че в изключително кратки срокове от м. Май 2021 г. до 30 септември 2021 г. екип, подбран и назначен от „Вагонен завод –Интерком“ АД и състоящ се от специалисти от Германия, Украйна и България създава за първи път в България дигитална техническа документация за серийно производство на вагони по Договора от 22.04.2021 г.

На нейната основа са произведени всички необходими матрици, инструменти, кондуктори за модернизацията на вагоните-предмет на Договора от 22.04.2021 г. На 15.06.2021 г. е сключен 2

Договор между „Вагонен завод - Интерком“ АД и „Международно делово сътрудничество" ООД за изготвяне на техническа документация, матрици и кондуктори на вагоните-предмет на Договора от 22.04.2021 г. и са заплатени 180 000,00 евро собствени средства на „Вагонен завод- Интерком“ АД. На 29.04.2021 г. е сключен Договор между „Вагонен завод- Интерком“ АД и „Ай Би Ти“ ООД (IBT Gmbh) за изготвяне на техническа документация, матрици и кондуктори на вагоните-предмет на Договора от 22.04.2021 г. и са заплатени 705 510,00 евро собствени средства на „Вагонен завод Интерком“ АД. В модернизираните вагони по Договора от 22.04.2021 г. „Вагонен завод-Интерком" АД влага над 23 000 нови елемента, съоръжения, материали и друго окомплектоване. В модернизираните вагони по Договора от 22.04.2021 г. „Вагонен завод- Интерком“ АД влага над 23 000 нови елемента, съоръжения, материали и друго окомплектоване.

Между възложителя и изпълнителя се сключва Допълнително споразумение № 1/03.02.2022 г. към Договора от 22.04.2021 г. Със сключеното Споразумение № 1, страните се договарят, че увеличават размер на авансовото плащане и от 26 % авансовото плащане е променено на 30%, т.е. Възложителят се задължава да преведе на Изпълнителя допълнителен паричен ресурс за изпълнение на Договора от 22.04.2021 г. в размер на 1 067 883.18 лв. без ДДС. След множество срещи, разменени писма и разговори на 22.03.2022 г., в изпълнение на тази уговорка Изпълнителят предоставя с придружително писмо изх. № 83/21.03.2022 г. на Възложителя Проформа фактура 29/28.02.2022 г. на стойност 1 281 459,82 лв., издадена от „Вагонен завод - Интерком“ АД или 1 281 459,82 лв. с ДДС. Съгласно чл. 6, ал. 6 от Договора Възложителят се задължава да заплати аванса на Изпълнителя до 30 дни „след представяне на проформа фактура за авансово плащане", в този смисъл, задължението на Възложителя да заплати допълнителният аванс в размер на 1 281 459,82 лв. е възникнало от датата на представяне на проформа фактура, а именно от 22.03.2022 г. с крайна дата за изпълнение на задължението за плащане на 22.04.2022 г. „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД не заплаща посоченият допълнителен аванс от 1 281 459,82 лв. и не изпълнява задълженията си по Споразумение № 1 като по този начин Възложителят е в неизпълнение на чл. 6, ал. 6 и чл. 10, т. 2 от Договора. Освен, че е в неизпълнение Възложителят е допринесъл за забавянето на изпълнението на услугата, тъй като не е осигурил необходимото съдействие описано в чл. 10, т. 4 от Договора от 22.04.2021 г. Посочената сума не е заплатена от „БДЖПътнически превози“ ЕООД на „Вагонен завод –Интерком“ АД до 18.05.2022 г. С това си бездействие в нарушение на Договора от 22.04.2021 г., Възложителят явно възпрепятства изпълнението на Договора от 22.04.2021 г. Като пряка последица от това неизпълнение от страна на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД „Вагонен завод-Интерком“ АД е принуден да освобождава работници като прекратява трудовите им договори, независимо, че те са абсолютно необходими за производствения процес за модернизацията на вагоните-предмет на Договора от 22.04.2021 г. Задължението е било предявено на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД с нотариална покана с рег. № 2065 от 27.05.2022 г.

Сочат, че „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, седем месеца забавя произнасянето си по сертификат № 8/25.03.2022 г. за форсмажор издаден от БТПП. В периода февруари 2022 г. до ноември 2022 г. „Вагонен завод Интерком“ АД е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по Договор от 22.04.2021 г., тъй като „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД не изпълнява своите задължения по Споразумение № 1 към Договора от 22.04.2021 г. На 27.10.2022 г. след проведени множество срещи и разменени писма поредното ново ръководство на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД е пристъпило към действие. Между Възложителя и Изпълнителя е сключено Споразумение № 2 от 27.10.2022 г. към Договора от 22.04.2021 г., съгласно което „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД приема представения от Изпълнителя Сертификат за форсмажор № 008/25.03.2022 г., издаден от Българска Търговско- Промишлена палата и се задължава да заплати на „Вагонен завод - Интерком“ АД увеличения аванс от 1 281 459,82 лв. На 04.11.2022 г. „Вагонен завод – Интерком“ АД издава фактура № 05065 за увеличения аванс. „БДЖ-ПП“ ЕООД заплаща аванса на 3

22.11.2022 г., след което „Вагонен завод -Интерком“ АД възобновява дейността по изпълнението на Договора от 22.04.2021 г. и започва да подготвя предаването на партида от 15 модернизирани вагона на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, които нямат краен срок за предаване, тъй като страните в споразумение №2 (чл. 3) отменят старият график (чл. 4 от Договора се отменя) и страните не приемат нов график за предаване на вагоните.

На 14.11.2024 г. е приет график за предаване на вагоните предмет на договора от 22.04.2021 г., според който всички вагони следва да се предадат на: 20.01.2024 г. следва да се предаде Вагон серия 50 522 974, номер 244-8, тип II; 27.01.2024 г. следва да се предаде Вагон серия 50 522 974, номер 252-1, тип II; 21.02.2024 г. следва да се предаде Вагон серия 50 522 974, номер 247-1, тип II; 27.03.2024 г. следва да се предаде Вагон серия 50 522 974, номер 225-7, тип І; 25.04.2024 г. следва да се предаде Вагон серия 50 522 974, номер 123-4, тип І;