Решение № 182 от 05.02.2025, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 182 гр. София, 05.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-24, в публично заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Милена Богданова при участието на секретаря Димитринка Анг. Иванова като разгледа докладваното от Милена Богданова Търговско дело № 20231100901821 по описа за 2023 година за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на “МАРВИК - ПЪСТРОГОР” ЕООД, ЕИК 200703157, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, ул.“*******, представлявано от управителя Е.Д. Й., чрез Адвокатско дружество „П.,М. и партньори“, адвокат Д. Д., от САК, със съдебен адрес: гр. София 1113, район „Изгрев“ ж.к.„Изток“, ул.

„*******, срещу „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул.“Цариградско шосе“№159, бл. Бенч Марк Бизнес Център, представлявано заедно от Изпълнителните директори Виктор Любомиров Станчев и Душан Рибан, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 490 393 лева главница на основание чл. 82 от ЗЗД вр. с чл.79 от ЗЗД, представляваща обезщетение за пропуснати ползи за периода от 25.10.2022 г. до 31.05.2023г., поради неизпълнение на договорно задължение по Договор за присъединяване на обект на Производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД /ДПЕРМ №1204139834, SAP №IВ-33-19-20255/, ведно със законната лихва върху горната сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното плащане. Претендира присъждане на разноски.

Ищецът твърди, че е дружество с предмет на дейност проектиране и изграждане на фотоволтаични централи, производство и продажба на електроенергия. Ответникът „Електроразпределителни мрежи Запад“ЕАД /ЕРМ Запад ЕАД/ е правоприемник на лицензията за електроразпределителна дейност №-135-07/13.08.2004г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ на ЧЕЗ Разпределение България АД на територията на десет области на Западна България за срок от 30 години.

Твърди, че по силата на издадената лицензия ЕРМ Запад ЕАД извършва следните дейности: разпределение на електрическата енергия, постъпваща в електроразпределителната мрежа; поддръжка, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа; управление на електроразпределителната мрежа; осигуряване на непрекъснатост на снабдяването и качество на доставяната електрическа енергия; присъединяване към електроразпределителната мрежа на крайни клиенти и производители на електрическа енергия; измерване на консумираната и произведената електрическата енергия, както и 1 други услуги, свързани с лицензионната дейност.

Твърди, че за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа - разширение на съществуващ фотоволтаичен парк, въведен в експлоатация с РП №ДК-07-Л-20/20.05.20212г., разположен в поземлен имот с кадастрален идентификатор ***, Северна промишлена зона, гр. Ловеч, е подал до ЕРМ Запад ЕАД писмено искане за проучване условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа с вх.№1203727212/04.08.2020г.

Твърди, че в отговор на подаденото искане „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е издало становище изх.№1203429758 от 27.02.2020г., съгласно което присъединяването на централата ще се осъществи на 20 KV на проектен стоманорешетъчен стълб от ВЕЛ 20 KV „Сточна гара“, п/ст „Мелта“, гр. Ловеч при условията за присъединяване, детайлно описани в становището.

На 19.08.2020г. между “МАРВИК - ПЪСТРОГОР’' ЕООД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бил сключен предварителен договор за присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД № 1203727212 /IВ-33-19-20255/, като в чл.1, ал.1 страните са се споразумели да сключат Договор за присъединяване за обект „Фотоволтаична централа“ в ПИ с идентификатор ***, Северна индустриална зона, гр. Ловеч към електрическата мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД. Съгласно чл.2 присъединяваният обект на производителя ще има следните технически характеристики: - номинална мощност - 3 300 kw - напрежение на присъединяване - 20 kv; - брой на фазите - 3; - режим на работа – целогодишен. В чл.1, ал.2 страните са се съгласили, че окончателните условия за изграждане на съоръженията за присъединяване, цената на присъединяване и начина на нейното заплащане ще бъдат определени в Договора за присъединяване на обекта. Предварителният договор за присъединяване бил сключен за срок от 1 година, като преди изтичането на този срок ищецът се е задължил да подаде писмено искане за сключване на окончателен договор за присъединяване.

Във връзка с промяна в инвестиционните намерения, продиктувани от кореспонденция с ищеца, съгласно която ответникът е заемал позиция, че няма как да извърши присъединяване на мощност от 3 300 kw по икономически целесъобразен за ищеца начин, той е подал писмено искане №1203727212/04.08.2020 г. до „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за промяна на първоначално заявената мощност от 3 300 kw на 2 100 kw.

Твърди, че на 28.01.2021 г. между “МАРВИК - ПЪСТРОГОР” ЕООД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД било подписано Допълнително споразумение №1 към Предварителния договор за присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД №1203727212 /IВ-33-19-20255/. Съгласно чл.2 от Допълнително споразумение №1 присъединяваният обект на производителя ще има следните технически характеристики:

- номинална мощност - 2 100 kw - напрежение на присъединяване - 20 kv; - брой на фазите 3; - режим на работа - целогодишен. В чл. 18, ал.2 била определена авансова цена за присъединяване в размер на 52 500 лв. (2 100 kw х 25 000 лв.), като в ал.3 страните констатирали, че производителят е превел сумата от 82 500 лв., представляваща авансово плащане за първоначално заявената мощност от 3 300 kw, като в ал.4 са се договорили „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да прихване дължимото авансово плащане по Допълнително споразумение 1 от вече платеното за първоначално заявената мощност, а разликата от 16 250 лв. без ДДС да бъде възстановена на производителя.

На 05.05.2021 г. с Разрешение за строеж №75/05.05.2021 г., издадено от Община Ловеч, на ищеца било разрешено изграждането на Фотоволтаична централа и трафопост в ПИ с идентификатор ***. Северна индустриална зона, гр. Ловеч, като строителството следвало да се изпълни на два етапа: етап №1- Фотоволтаична централа и етап №2 - трафопост.

Сочи, че Поземленият имот бил собственост на „ФМ СОЛ“ ООД, ЕИК 201711648, гр.

2

София по силата на Нотариален акт за собственост на недвижим имот №33, том VII, peг.

№5622, дело №730/2011 г. на нотариус Ц.Л., peг. №138 на НК, с район на действие PCЛовеч, като дружеството учредило в полза на ищеца право строеж за построяване на фотоволтаичната централа в северната част на имота върху площ от 11 397 кв.м. с Нотариален акт за учредяване право на строеж върху недвижим имот - суперфиция №43, том IV, peг. №4345, дело №362 от 2020г.

На 09.08.2021г. бил сключен Договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД /ДПЕРМ №1204139834, SAP №IB-33-19-20255/, в който страните уговорили правата и задълженията си във връзка с присъединяването към електрическата мрежа на „Фотоволтаична централа“ с номинална мощност - 2 100 kw, която ще бъде изгаредна в ПИ с идентификатор ***, Северна индустриална зона, гр. Ловеч. Договорената цена за присъединяване била идентична с вече платената от ищеца сума в размер на 52 500 лв. при подписването на Допълнително споразумение към предварителния договор за присъединяване. Допълнително определената в чл.37, ал.3 от Договора сума в размер на 10 000 лв. за изграждане на съоръжения в п/ст Мелта била внесена от ищеца на 10.08.2021г.

С Разрешение за ползване №ДК-07-ЛЧ-13/11.05.2022 г., издадено от ДНСК бил въведен в експлоатация строеж „Частично възстановяване на електропровод 20 kv „Сточна гара“ в участъка между стълб №13 и нов стълб №16“, което съоръжение съгласно т.5 от Договора за присъединяване представлявала точката за присъединяване и следвало да осигури захранването на проектната фотоволтаичната централа.

С Разрешение за ползване №-07-ЛЧ-28/19.08.2022 г., издадено от ДНСК били въведени в експлоатация фотоволтаичната централа и трафопоста, както и изградения от ищеца в съответствие с т.5.3 от Договора за присъединяване „Свързващ кабел 20 KV присъединяване на фотоволтаичната централа към мрежата на ЕРП“.

С оглед въвеждането в експлоатация на фотоволтаичната централа, трафопоста и на съоръженията за присъединяване, ищецът с писмо регистрирано в ЕРМ Запад ЕАД с входящ №1204754077/24.08.2022 г. и в съответствие с чл. 16 и чл.17 от Договора за присъединяване е поискал електроразпределителното дружество да постави под напрежение съоръженията за присъединяване и да включи централата в паралел с EEC.

На 26.08.2022 г. ЕРМ Запад ЕАД уведомило ищеца, че за да изпълни заявената услуга е необходимо да се представят следните документи: - времеви график за провеждане на 72 - часовата проба; - сключен договор с търговец за продажба на произведената електрическа енергия; - протокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия от ЕСО на килия №19 „Сточна гара“ в подстанция „Мелта“ - опис на постъпилите в процеса на строителство промени.

С писмо с вх. Peг.№1204760996/30.08.2022г. на ЕРМ Запад ЕАД, ищецът представил поисканите от електроразпределителното дружество допълнителни документи, с изключение на протокола за проведена 72 - часова проба при експлоатационни условия от ЕСО на килия №19 „Сточна гара“ в подстанция „Мелта“ тъй като съгласно чл.15 от Договора за присъединяване изграждането на съоръженията в подстанция „Мелта“ било предвидено да се извърши от „ЕСО“ ЕАД, съответно и пробите на съоръженията се осъществявали от „ЕСО“ ЕАД, поради което ищецът не би могъл да предостави този протокол.

С писмо от 13.09.2022 г. електроразпределителното дружество уведомило ищеца, че допълнително представените с писмото от 30.08.2022 г. документи са приети. Независимо от това, ищецът твърди, че електроразпределителното дружество не е изпълнило задължението си да постави под напрежение изградените съоръжения в предвидените в договора срокове.

Твърди, че фотоволтаичната централа и присъединените съоръжения били поставени под напрежение и включени в паралел с EEC от ответника със Заповед №ERMZ-ORD5586/31.05.2023 г. и Заповед №ERMZ-ORD -5586 (1) /02.06.2023 г. едва в началото на месец юни 2023 г. след провеждане на комплексна 72 часова проба по реда на Наредба №6/2014 г., назначена със Заповед №ERMZ-ORD -896/27.05.2023 г.

3

Ищецът, счита че е претърпял вреди - пропуснати ползи за периода от 07.09.2022 г.

(датата, на която счита, че е изтекъл седмодневния срок по чл.16 от Договора за присъединяване) до датата, на която е извършено фактическото присъединяване и включването на централата и присъединителните съоръжения в паралел с ЕС, поради неизпълнение от страна на електроразпределителното дружество на задължението за поставяне под напрежение на изградената от ищеца ФтЕЦ и присъединителни съоръжения в сроковете и при условията на сключения договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад ЕАД /ДПЕРМ № 1204139834, SAP №IB-33-19-20255/.

Ищецът претендира обезщетение за пропуснати ползи - нереализираните приходи от продажби на електрическа енергия, които счита, че би реализирал в периода 25.10.2022 г. до 31.05.2023 г., ако ФтЕЦ била присъединена от ЕРМ Запад ЕАД в предвидения в чл. 16 от договора 7-дневен срок, като размерът на сумата бил изчислен на база произведеното количество електроенергия за същия период от ФЕЦ Ловеч, разположена в непосредствена близост до ФтЕЦ Марвик Пъстрогор (в същия поземлен имот) и е собственост на свързаното с ищеца дружество „ФМ СОЛ'‘ ООД. Твърди, че между страните е възникнало валидно договорно правоотношение въз основа на Договор за присъединяване на обект на Производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в който страните са уговорили правата и задълженията си във връзка с присъединяването към електрическата мрежа на „Фотоволтаична централа“ с номинална мощност - 2 100 kw, която ще бъде изградена в ПИ с идентификатор ***, Северна индустриална зона, гр. Ловеч. Счита, че ответното дружество е изпаднало в забава на 07.09.2022 г., тъй като с писмото от 30.08.2022 г. ищецът е подал заявлението по чл. 16 от договора заедно с допълнително изисканите от ЕРМ Запад ЕАД документи. Твърди, че съгласно сключения договор за присъединяване ЕРМ Запад ЕАД е лицето, което е поело задължението за извършване на присъединяването, организирането и изпълнението на работите, свързани с това присъединяване, включително координацията и комуникацията с ЕСО ЕАД във връзка с оборудването на килия №19 „Сточна гара“ в подстанция „Мелта“, провеждането на проби за експлоатационната годност на същата и осигуряването на техническата възможност за присъединяване и практическото му извършване. Ищецът твърди да е налице забавено изпълнение на основното задължение на ЕРМ Запад ЕАД по договора за присъединяване, дължащо се на собствени виновни действия на ответното дружество и/или действия и бездействия на трети лица, риск от които действия или бездействия с оглед цялостното поето задължение на ЕРМ Запад ЕАД по договора за присъединяване се носи именно от него. Поради това и за него е възникнало право на обезщетение за причинените му от забавата вреди. Пропуснатата реална и сигурна възможност за ищеца да увеличи своето имущество било в причина с неизпълнението. В случая пропуснатите ползи представлявали това, с което не се е увеличило имуществото на ищеца поради неизпълнението на ответника, а именно приходите от продажбата на електрическа енергия, който той би реализирал в периода от 25.10.2022 г. до 31.05.2023 г., ако ФтЕЦ била присъединена от ЕРМ Запад ЕАД в предвидения в чл. 16 от договора 7дневен срок.