Протокол № 1754 от 25.10.2022, Софийски градски съд

ПРОТОКОЛ

№ 1754 гр. София, 24.10.2022 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-1, в публично заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Румяна Спасова при участието на секретаря Славка Кр. Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от Румяна Спасова Търговско дело № 20221100901366 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Г.-АБС ООД - редовно призован, представлява се от ад. К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ К.-1 ЕООД - редовно призован, представлява се от адв.

А., с днес представено изрично пълномощно.

Адв. К.: Завявам, че с ответника сме постигнали спогодба, която сме представили по делото и молим да бъде одобрена от съда.

Адв.

А.: Присъединявам се.

С Т РА Н И Т Е /поотделно/: Постигнахме споразумение в следния смисъл:

СЪДЕБНА СПОГОДБА ПО ЧЛ. 234 ГПК

Днес, 24 октомври 2022 год. в гр. София, между подписаните:

1. „Г. - АБС” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.

София, п.к. ****, бул. ****, офис 4, с ЕИК: ****, представлявано от управителя А.В.Л., ЕГН **********, от една страна И

1

2. „К.-1“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес па управление област София (столица), община Столична гр. София 1111 район р-н Слатина ж.к. Гео Милев, ул.Симеонов век No ****, представлявано от управителя З.Б.К., ЕГН **********, от друга страна се споразумяха за следното:

1. „К.-1“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична гр. София 1.1.11 район р- н Слатина ж.к.

Гео Милев, ул.Симеонов век N o ****, представлявано от управителя З.Б.К., като страна по Договор от 25 август 2017г. с предмет- „ специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 2 обособени позиции.

Обособена позиция № 1 - „ Укрепване склонов участък при км 38+800 на общински път P A Z 1181/Дорково- Костандово-лет.“Св.Константин" Пещера"', Обособена позиция № 2 - „ Укрепване склонов участък при км 27+500 па общински път P A Z 1181/Дорково-Костандово-лет.

“Св.Константин" - Пещера" ПРИЗНАВА, че дължи на „Г. -АБС” . ООД към дата 22.07.2022 г. (датата на завеждане па исковата молба) сумата от а. 39 600,00 лв. / тридесет и девет хиляди и шестстотин лева/, представляваща неизплатената част от дължимата по договор цена 2. 1. „К.-1“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична гр. София 1.1.11 район р- н Слатина ж.к. Гео Милев, ул.Симеонов век N o ****, представлявано от управителя З.Б.К., като страна по Договор от 25 август 2017г. с предмет„специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 2 обособени позиции. Обособена позиция № 1 - „ Укрепване склонов участък при км 38+800 на общински път P A Z 1181/Дорково- Костандоволет.“Св.Константин" - Пещера"', Обособена позиция № 2 - „ Укрепване склонов участък при км 27+500 па общински път P A Z 1181/ДорковоКостандово-лет. “Св.Константин" - Пещера" ПРИЗНАВА, че дължи на „Г. АБС” ООД към дата 22.07.2022г. (датата на завеждане па исковата молба) следните суми, представляващи възстановяване на събиране на дължимата сума: а. 1 226,00 лв. (хиляда двеста двадесет и шест лева), представляваща половината от платената държавна такса за завеждане на иска в размер на 2 452,00 лв. /две хиляди четиристотин петдесет и два лева/. Разликата до пълния размер на платената държавна такса е дължима само при условия, че съдът не одобри съдебна спогодба в съответствие с договореното с настоящето споразумение. b. 2 000,00 лв. /две хиляди лева/, представляваща адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по гр. дело 1366 по описа на СТС за 2022г. и свързаните с него изпълнителни и обезпечителни производства.

2

3. „Г. -АБС“ ООД опрощава на „К. -1“ ЕООД сумата от 21 700 лв.

/двадесет и една хиляди и седемстотин лева/, представляваща 100% (сто процента) от договорената неустойка за забава за периода от 22.07.2019 до 22.07.2022г. в чл. 25 от Договор от 25.08.2017 г., както и законната лихва върху сумата 39 600 лева, считано от дата на завеждане на исковата молба до изплащането й.

4. Страните се съгласяват, че дължимите по т. 1 и т. 2 от настоящата спогодба суми са в общ раземр на 42 826,00 лева (четиридесет и две хиляди осемстотин двадесет и шест лева). „Г. -АБС“ ООД заявява, че преди подписване на настоящата спогодба е получил от „К. -1“ ЕООД по банков път сума в общ размер на 21 826 лева /двадесет и една хиляди осемстотин двадесет и шест лева/, платена на три пъти, както следва: на 24.08.2022 г. сумата от 7 826 лева, на 09.09.2022 г. сумата от 7 000 лева, на 10.10.2022 г. сумата от 7 000 лева. Страните се съгласяват, че платената сума в размер на 21 826 лева се счита за плащане по т. 1 и т. 2 от настоящата спогодба.

Страните се съгласяват сумата от 21 000 лева /двадесет и една хиляди лева/, представляваща разликата между дължимата сума по т. 1 и т. 2 от настоящата спогодба и вече платанета, „К. -1“ ЕООД да заплати на „Г. -АБС“ ООД на три равни вноски, както следва a. 7 000 лв. –до 10.11.2022 г. b. 7 000 лв. –до 10.12.2022 г. c. 7 000 лв. –до 10.01.2023 г.

5. Остатъкът от дължимите суми, определени в т. 4 следва да бъдат платени чрез банков превод по следната банкова сметка в лева: IBAN:

**********, BIC: BPBIBGSF, при банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

6. „К. – 1“ ЕООД може да погаси предсрочно дължимите суми. При закъснение на едно плащане, но направено в срока до 10.01.2023 г., няма да се счита за нарушение на настоящата спогодба. При закъснение на две или повече плащания, без значение от момента на тяхното изплащане „Г. -АБС“ ООД ЩЕ БЪДЕ В ПРАВОТО СИ да предприеме действия за принудително събиране на сумите.

7. Страните се съгласяват, че с изпълнението на задълженията по настоящата спогодба взаимоотношенията, предмет на производство по т.д. № 1366/2022 г., ТО, VІ-1 състав по описа на СГС са напълно и оконочателно уредение, както и по Договор от 25 август 2017 г. с предмет „специализирани строителни и монтажни работи по укрепване с 2 обособени позиции.

Обособена позиция № 1 - „ Укрепване склонов участък при км 38+800 на общински път P A Z 1181/Дорково- Костандово-лет.“Св.Константин" Пещера"', Обособена позиция № 2 - „ Укрепване склонов участък при км 27+500 па общински път P A Z 1181/Дорково-Костандово-лет.

“Св.Константин" - Пещера", по който страните нямат други финансови 3 претенции. „К. – 1“ ЕООД декларира, че вследствие на наложения запор не са претърпени вреди, няма да претендира такива и няма да подава възражения по реда на чл. 403 от ГПК.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

…………………………….

За Г. –АБС ООД:

…………………………..

За К.-1 ЕООД:

СЪДЪТ, като взе предвид, че между страните е постигната спогодба по предявените искове и доколкото намира, че същата не противоречи на закона и на добрите нрави, както и изявленията за сключване на спогодба са направени от лица, имащи представителна власт, намира че следва да бъде одобрена постигнатата между страните спогодба, поради което ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба така, както е обективирана в настоящия протокол.

Адв. К.: Моля да ни се върне половината от внесената държавна такса.

СЪДЪТ, на основание чл. 78, ал. 9 ГПК и като взе предвид постигната спогодба

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА на ищеца половината от внесената държавна такса, която възлиза на 1 226 лева, която да бъде преведена по банкова сметка IBAN:

**********, BIC: BPBIBGSF, при банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

Съдът, като съобрази одобрената по-горе спогодба и това, че е изчерпен целият предмет на делото, намира че са налице предпоставките за прекратяване на настоящото производство. Ето защо СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1366/2022 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-1 състав.

4

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок, считано от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:40 часа.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________ Секретар: _______________________

5