Решение № 2879 от 29.07.2024, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 2879 гр. Варна, 29.07.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 39 СЪСТАВ, в публично заседание на пети юли през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Христина В. Тодорова Колева при участието на секретаря Цветелина Пл. Илиева като разгледа докладваното от Христина В. Тодорова Колева Гражданско дело № 20233110106408 по описа за 2023 година

Предявена е искова молба от „АБ" АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. ***** срещу „БГ Л.К" АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. *****, с правно основание чл.92 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата 22 940.53 лева, частичен иск от сума 157 380.94 лева, представляваща неустойка по чл.8, ал.2 от Договор №*****/01.06.2022г. за изпълнение на услуги със строителна механизация и автотранспорт на участък от км АМ „Х." от км 122+260 до км 139+340 в участък от км 127+340 до км 130+020, начислена за забавено плащане на задължения по фактури

№2000002631/31.10.2022г.;

№*****/31.10.2022г.; №4000002043/02.08.2022г., формирана както следва: 20 440.53 лева - част от начислена неустойка за забава, съгласно издадена фактура № 6000000105/16.01.2023г. и издадено към нея дебитно известие №6000000114/01.06.2023г. на обща стойност 146 406.79 лв. и 2500.00 лева част от начислена неустойка за забава, съгласно издадена фактура № 6000000106/16.01.2023г. и издадено към нея кредитно известие №6000000115/01.06.2023г. на обща стойност 10 974.15 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска /19.05.2023г./ до окончателното изплащане.

Ищецът основава исковата си претенция на следните фактически твърдения, заложени в обстоятелствената част на исковата молба: на 01.06.2022 г. между страните е сключен Рамков Договор №*****/01.06.2022г. за изпълнение на услуги със строителна механизация и автотранспорт на участък от км АМ „Х." от км 122+260 до км 139+340 в участък от км 127+340 до км 130+020. Съгласно чл.4, ал.3 от Договора, отчитането на изпълнението се извършвало ежемесечно, въз основа на двустранно подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя приемо-предавателен протокол. Въз основа на подписания Приемо-предавателен протокол, Изпълнителят следвало да издаде фактура, която подлежала на плащане от Възложителя в 15 /петнадесет/ работни дни, след подписване на приемо1 предавателен протокол и представяне на данъчна фактура, но не по-рано от приемане и плащане от страна на главния Възложител на обекта за изпълнените услуги, респективно за които са извършвани услуги със строителна механизация /чл.5, ал.1 от Договора/. В чл.8, ал.2 от Договора страните договорили неустойката за забава в размер на 0.1 % от общата дължима сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата дължима стойност. В рамките на търговските отношения с ответника, по негови отделни възлагания (заявки) на основание подписаният Договор, ищецът изпълнил видове услуги/дейности за обект: АМ „Х." от км 122+260 до км 139+340 в участък от км 127+340 до км 130+020. Изпълнените дейности били отчетени по единични цени и били приети по вид и количества от Възложителя без възражения. Характерът на видовете дейности и приемането на същите били удостоверени с Двустранно подписаните между страните приемо - предавателни протоколи. На база протоколите, ищецът издал фактура №2000002631/31.10.2022г. на стойност 874 830.00 лв. с ДДС; фактура №*****/31.10.2022г. на стойност 1 026 243.76 лв. с ДДС; фактура №4000002043/02.08.2022г. на стойност 1 681 030.50 лв. с ДДС. Ответникът не изпълнявал в срок задължението си да плати сумите по издадените фактури, въпреки извършените плащания от страна на главния възложител на обекта „Автомагистрали" ЕАД. С нотариална покана, ищецът уведомил ответника за неизпълнението, като го поканил в тридневен срок да извърши плащане по фактурите. Ответникът изпълнявал задълженията си за плащане със забава.

Фактура №2000002631/31.10.2022г. на стойност 874 830.00 лв. с ДДС била платена изцяло на 05.01.2023г.; по фактура №*****/31.10.2022г. на стойност 1 026 243.76 лв. с ДДС били извършени плащания, както следва: частично плащане в размер на 426 243.76 лв. на 10.11.2022 г.; частично плащане в размер на 150 000.00 лв. на 03.02.2023 г.; частично плащане в размер на 50 000.00 лв. на 10.02.2023 г.; частично плащане в размер на 100 000.00 лв. на 11.04.2023 г., като остатъкът възлизал на 300 000 лв.; фактура №4000002043/02.08.2022г. на стойност 1 681 030.50 лв. с ДДС била платена изцяло на 30.12.2022г.. Поради забава в плащането по издадените фактури, на основание чл.8, ал.2 от Договора ищецът начислил неустойка, дължима от ответника, както следва: по фактура №2000002631/31.10.2022г. на стойност 874 830.00 лв. с ДДС - начислената неустойка за забава възлизала на 39 367.35 лева за периода от 21.11.2022 г. до 05.01.2023 г.; по фактура №*****/31.10.2022 г. на стойност 1 026 243.76 лв. с ДДС - начислената неустойка за забава възлизала на 30 600 лева за периода от 21.11.2022 г. до 16.01.2023 г.; по фактура №4000002043/02.08.2022 г. на стойност 1 681 030.50 лв. с ДДС - начислената неустойка за забава възлизала на 87 413.59 лв. за периода от 09.11.2022 г. до 30.12.2022 г. Моли предвид изложените съображения за постановяване на положително решение по спора в негова полза.

В рамките на предоставения му срок по чл. 131 ГПК, ответникът е депозирал отговор на исковата молба, обективиращ съображенията му за оспорване на така предявения иск по основание и размер. Счита претендираната неустойка за прекомерна и противоречаща на добрите нрави.

В условията на евентуалност, навежда доводи, че между страните е сключено споразумение на 11.01.2023г., по силата на което са уредили всички отношения във връзка с договора. Твърди, че е изпълнил надлежно всички поети задължения. Споразумението не съдържало уговорка за плащане на неустойка. Навежда доводи, че доколкото част от неустойката се претендира за 2 забава в плащането по фактура №*****/31.10.2022г., а вземането по нея било прехвърлено на „А.П.И." ЕООД, то ищецът не е титуляр на същото, както и на вземането за начислената неустойка. Моли за отхвърляне на иска, а в условията на евентуалност за частичното му отхвърляне по отношение на неустойката по фактура №*****/31.10.2022г.

Съдът, като взе предвид доводите на страните и събраните по делото доказателства, преценени заедно и по отделно, намира за установено от фактическа страна следното:

На 01.06.2022г. между „БГ Л.К" АД, ЕИК ***** - възложител и „АБ" АД, ЕИК ***** - изпълнител е сключен договор за услуга със строителна механизация и автотранспорт, по силата на който възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да извърши услуги със строителна механизация и автотранспорт, описани в Приложение №1 и Приложение №2 на участък от км АМ „Х." от км 122+260 до км 139+340 в участък от км 127+340 до нм 130+020. Съгласно чл.3 договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на изпълнение 45 календарни дни при подходящи метеорологични условия. В чл.4 страните са уговорили цена и начин на плащане на услугата.

Съгласно чл.4 /1/ възложителят дължи възнаграждение за извършените услуги по единични цени, съгласно Приложение 1 и Приложение №2. Съгласно чл.5.

/1/ плащанията по договора ще се извършват по следния начин: Междинни плащания в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване на приемопредавателен протокол за извършените дейности и представяне на оригинална данъчна фактура, но не по-рано от приемане и плащане от страна на главния възложител на обекта, за изпълнените дейности. Окончателно плащане в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършените дейности представяне на оригинална данъчна фактура, но не по-рано от приемане и плащане от страна главния възложител на обекта, за изпълнените дейности В чл.8 страните са уговорили неустойки:

/1/ При неизпълнение или забава на услугата в уговорения срок изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.1 % от общата дължима сума за възложената услуга за всеки просрочен ден, но не-повече от 10% от общата дължима стойност за възложената услуга; /2/ При неизпълнение или забава на задължението на възложителят да заплати дължимото възнаграждение в уговорения срок, дължи н а изпълнителя неустойка в размер на 0.1% от общата дължима сума за всеки просрочен ден, но не-повече от 10% от общата дължима стойност.

Представени са Приложение № 1 и Приложение № 2 към договора.

Не е спорно, че ищецът е изпълнил в срок и качествено задълженията си по договора. Липсват доказателства, възложителят да е направил възражения по изпълнението на дейностите по предмета н а договора, в случаите на неточно изпълнение.

Представени са двустранно подписани от страните Фактура № 4000002043/02.08.2022г.; Сертификат за плащане № 1/02.08.2022г.; Протокол за приемане на извършена работа от 02.08.2022г.; Фактура № *****/31.10.2022г.; Сертификат за плащане № 3/31.10.2022г.; Протокол за приемане на извършена работа от 31.10.2022г.; Фактура № 2000002631/31.10.2022г.; Сертификат за плащане № 2/31.10.2022г.; Протокол за приемане на извършена работа /л.6-15 от делото/.

Представени са едностранно подписани от ищеца Фактура № 6000000106/16.01.2023г.; Справка за начислена неустойка по неизплатени 3 фактури; Фактура № 6000000105/16.01.2023г.; Справка за начислена неустойка по неизплатени фактури.

До ответника е изпратена Нотариална покана от 09.12.2022г. за заплащане на дължимите суми по фактура №2000002631/31.10.2022г.; фактура №*****/31.10.2022г. и фактура №4000002043/02.08.2022г., с удостоверено връчване по чл.50, ал.4 ГПК.

На 11.01.2023 г., между страните е сключено споразумение, по силата на което приемат за безспорно установено между тях, че към датата на подписването му "БГ Л.К" АД дължи на „АБ" АД сума в размер на 600 000.00 лв. /шестстотин хиляди лева/, представляваща остатък от задължение по фактура № *****/31.10.2022г., издадена на основание осъществени услуги със строителна механизация по Договор Д*****/01.06.2022г. за услуга с механизация и автотранспорт за обект: АМ Х. от км 122+260 до км 139+340 в участък от км 127+340 до км 130+020. Съгласно чл.2. (1) "БГ Л.К" АД се задължава да заплати на „АБ" АД общия размер на дължимата сума, описана в споразумението на 3 /три/ равни вноски, платими, както следва: сума в размер на 200 000.00 лв. /двеста хиляди лева/- в срок до 29.01.2023 г.; сума в размер на 200 000.00 лв. /двеста хиляди лева/ - в срок до 28.02.2023 г.; сума в размер на 200 000.00 лв. /двеста хиляди лева/ - в срок до 31.03.2023 г., по следната банкова сметка на „АБ" АД: IBAN: ***** Банка: Ю.Б. АД.

Представено е Уведомление по договор за цесия от 26.05.2023г., за прехвърляне вземането на ищеца на А.П.И. ЕООД по Фактура № *****/31.10.2022г. с остатъчна стойност 100 000 лева и 4000 лева разноски по ч.гр.д. № 20233110104776/2023г. на ВРС, за които суми е издаден изпълнителен лист № 1926/04.05.2023г..

С Преводно нареждане от 30.05.2023г. за сумата 100 000 лв., с посочено основание – споразумение за фактура ***** и Преводно нареждане от 30.05.2023г. за сумата 4000 лв., с посочено основание – присъдени разноски, ответникът е извършил плащане в полза на ищеца по посочената в споразумение от 11.01.2023г. банкова сметка.

От заключението по допуснатата ССчЕ и изявленията на вещото лице в о.с.з. от 05.07.2024г. се установява, че по процесните фактури от ответника в полза на ищеца има извършени плащания, както следва: фактура № 2000002631/31.10.2022г. на стойност 874 830.00 лв. е платена на 05.01.2023г; по фактура № *****/31.10.2022г. на стойност 1 026 243.76 лв. има плащане в размер на: 426 243.76 лв. на 10.11.2022г.; 150 000.00 лв. на 03.02.2023г.;

51 000.00 лв. на 10.02.2023г; 100 000 лв. на 11.04.2023г. или общо 726 243.76 лв.. Остатъкът за плащане възлиза на 300 000.00 лв.; фактура № 4000002043/02.08.2022г. на стойност 1 681 030.50 лв. е платена на 30.12.2022г.

Главният възложител на обекта „Автомагистрали" ЕАД е заплатил на 09.11.2022г. в полза на „БГ Л.К" АД паричното задължение по процесните фактури: фактура № 2000002631/31.10.2022г.; фактура № *****/31.10.2022г.; фактура № 4000002043/02.08.2022г.. По фактура № 2000002631/31.10.2022г. на стойност 874 830.00 лв. с ДДС неустойката за периода от 21.11.2022г. до 05.01.2023г. е в общ размер на 39 367.35 лв. По фактура № *****/31.10.2022г. на стойност 1 026 243.76 лв. с ДДС неустойката за периода от 21.11.2022г. до 11.01.2023г. е в общ размер на 30 600.00 лв. По фактура № 4000002043/02.08.2022г. на стойност 1 681 030.50 лв. с ДДС неустойката за периода от 09.11.2022г. до 30.12.2022г. е в общ размер на 87 413.59 лв.