Решение № 569 от 23.12.2025, Районен съд - Пещера

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 569 гр. Пещера, 23.12.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЕЩЕРА, II ГР. СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Велина Ив. А. при участието на секретаря Тодорка Т. Даракчиева като разгледа докладваното от Велина Ив. А. Гражданско дело № 20225240100547 по описа за 2022 година

Предявен е иск за неизпълнение на договор по чл.79 от ЗЗД във вр. с чл.258 от ЗЗД

Ищецът „БЕНДИДА БИЛД“ЕООД с ЕИК 202874623 със седалище и адрес на управление:гр.София ,кв.**,бл.2,вх.Б,ет.4, представлявано от управителя П. С., чрез пълномощник адв.П. в исковата си молба против ответника „АФРОДИТА-1“ЕООД с ЕИК 203733846 със седалище и адрес на управление:гр.Брацигово,ул.“С. Д.“ № 31,представлявано от управителя О. В. твърди ,че на 20.11.2020 г. между страните в настоящото производство е бил сключен договор за строително –монтажни работи(СМР) ,по силата на който ответното дружество в качеството му на възложител е възложило на ищцовото дружество в качеството му на изпълнител извърш ването на определени по вид и количество СМР на следния обект - „ Хотел Явор" с адрес: гр. **, ***, УПИ X, кв. 119,а именно полагане на отводнителна дренажна система.Сочи още,че съгласно чл. 2 от Раздел I от договора видовете материали и СМР са описани в Оферта № 000000896 от 03.11.2020 г. с точни единични цени и Приложение № 1, неразделна част от договора. Заложената стойност на договора,съгласно офертат а възлиза на сумата от 73 259 лв. без включен ДДС. Съгласно чл.2, Раздел IV- плащанията следвало да се извършват на база двустранно подписани протоколи -Акт обр.

1

19, които ще се съставял и всеки петък, след като количествата се доказвали по мярка от място ,след извършване на строително монтажните работи и издаване на фактура. В чл. 3 от Раздел VII било заложено, че ако е в забава за плащане съгласно уговореното в този договор възложителят дължи неустойка в размер на 0.01 % от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден.

Твърди се още ,че в оферта № 000000896 от 03.11.2020 г., неразделна част от договора се сочело ,че за всички не описани СМР в офертата се съставя протокол за допълнително извършени СМР, които не са предмет на офертата.

С приемането на офертата от страна на възложителя, същият се е съгласявал с това, че е възможно да възникнат допълнителни СМР, които същият следвало да заплати, съгласно констатираното и приетото за изработено в съставените протоколи -Акт обр. 19.Твърди се още ,че ищцовото дружество в качеството му на изпълнител по договор от 20.11.2020 година изпълнил възложените му СМР като за изпълнените работи, периодично се съставяли протоколи- акт образец № 19- от № 1 до № 6, като всеки отделен акт представлявал отделен етап от работата по обекта. След приемането на работата, чрез подписване на съответния акт се издавала и фактура, въз основа на която възложителят следвало да извърши плащане за съответното по вид СМР. Сочи още ,че освен заложените в офертата- неразделна част от договора СМР ищцовото дружество в качеството му на изпълнител изпълнило и допълнителни СМР, които не били включени в офертата, което изпълнение на тези допълнителни СМР било необходимо,с оглед завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация. Така извършените допълнителни СМР,според ищеца били констатирани в съответните протоколи акт № 19 като в изпълнение на работата –предмет на договора са били съставени следните протоколи -акт обр. 19, със съответните допълнително извършени СМР:

1./Акт № 1 от 17.12.2020 г. за извършени СМР на стойност 6591.56 лв. без ДДС, или съответно сумата от 7909. 87 лв. с включен ДДС като допълнително извършените СМР извън тези изрично посочени в офертата, са констатирани под номер 3, 4 и 5 в описания акт.В случая под номер 3 е констатирана и описана допълнително извършена работа

,представляваща:преместване на палета със стб. Тухли, мярка „мсм“, количество 1,с единична цена от 400 лв. и обща стойност от 400 лв. без ДДС ; под номер 4 е констатирана и описана допълнително извършена работа ,представляваща: преместване на палета със стб. Тухли, мярка ч .д.,количество 2

3, с единична цена от 80 лв. и обща стойност от 240 лв. без ДДС .Посочените СМР са били извършени допълнително , тъй като палетата и тухлите са били заварени на мястото от изпълнителя и е трябвало да бъдат преместени, тъй като са пречили за извършване на изкопните работи необходими за извършване на дренажа за отводняване на сградата. Под номер 5 е констатирана и описана допълнително извършена работа ,представляваща: монтаж на XPS по стб. Стени, включително грунд и две ръце шпакловка с мрежа,с единична мярка квадратен метър, и с количество 65,60, при единична цена на метър от 25.60 лв. на обща стойност от 1679.37 лв. без ДДС,.Тези допълнителни СМР са б и л и извършени поради констатирана неравност на съществуващата повърхност,поради което се налагала изравняване на повърхността с XPS, включително грунд и две ръце шпакловка с мрежа, за да се положи качествено хидроизолацията върху гладка повърхност. Твърди се още , че Акт № 1 от 17.12.2020 г. бил подписан и от двете страни, с което възложителят приел без възражения видовете и количеството извършени допълнителни СМР. За заплащането на извършените СМР по Акт № 1 е била издадена фактура № 0000000200 от 18.12.2020 г. за сумата от 7909. 87 лв. с начислен ДДС, която е заплатена изцяло от възложителя.

Твърди още ,че в акт № 2 от 15.01.2021 година били описани СМР (допълнително извършени)на стойност 7993,50 лева без ДДС ,а при начисляване на стойност 9592.20 лева ,който акт бил разписан и от двете страни , с което възложителят приел без възражения видовете и количеството извършени допълнителни СМР. За заплащането на извършените СМР по Акт № 2 е била издадена фактура № 000000203 от 15.01.2021 г. за сумата от с 9592,20 лв. с начислен ДДС, която е заплатена изпяло от възложителя.

Сочи още ,че в акт №3 от 17.02.2021 г. били описани СМР(допълнително извършени) на стойност 4318.30 лв. без ДДС, или с начисляване на ДДС сумата от 5181. 96 лв като допълнително извършените СМР в този акт, извън тези изрично посочени в офертата, са констатирани под номер 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Под номер 3 е констатирано извършване на допълнителна работа ,представляваща: монтаж на XPS по стб. Стени, включително грунд и две ръце шпакловка с мрежа,с единична мярка квадратен метър,и количество от 63.00, и с единична цена на метър от 15.60 лв. на обща стойност от 982.80 лв.

3 без ДДС.Причината за извършването на тази допълнителна работа е констатирана неравност на съществуващата повърхност ,поради което се налагало изравняване на повърхността с XPS, включително грунд и две ръце шпакловка с мрежа, за да се положи качествено хидроизолацията върху гладка повърхност. Под номер 4 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: демонтаж на тухли от отвор на стб. Стена при басейн, с единична мярка- кв.м., при количество 8, с единична цена на метър в размер на 6 лв.с обща стойност от 48 лв. без начислен ДДС .Причината за извършенето на тази допълнителна работа била ,че след направените изкопни работи се наложило демонтаж на тухлен отвор за вход към басейна и тези допълнителни СМР се извършили въз основа на допълнително договаряне с възложителя. Под номер 5 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: демонтаж на метални капаци от стб.

Стени-сутерен,с единична мярка- брой, с количество 6 броя, с единична цена за брой в размер 20 лв. на обща стойност от 120 лв. без начислен ДДС.Извършването на тези допълнителни СМР се наложило тъй като се видели метални капаци,които следвало да седемонтират за изравняване на повърхността за полагане на XPS -;2 ръце с шпакловка и мрежа, както и хидроизолация. Под номер 6 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: доставка на тухли и направа на зидария-стб. Стени сутерен, единична мярка -кв.м.,с количество 14 кв.м., с единична цена на кв.м. в размер на 53.00 лв., на обща стойност от 742.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършването на тези допълнителни СМР била необходимостта да се направи отвор, зазиждане на басейна към отвора като били извършени въз основа на допълнителна договорка с възложителя. Под номер

7 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: изпомпване на вода от направен изкоп, единична мярка -мсм, количество 5, с единична цена 60.00 лв., на обща стойност 300.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършването на тези допълнителни СМР била ,че на място имало направен частичен изкоп от предишни подизпълнители и с цел да не се допусне навлизане на вода в басейна. Под номер 8 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: оправяне на строителна ограда около обекта,с единична мярка- брой, количество 3, с единична цена в размер на 40.00 лв., на обща стойност от 120.00 лв. Причината за извършване на тези допълнителни СМР , било предписание на столичен 4 инспекторат за възстановяването на оградата,паднала в резултат на силен вятър. Твърди още ,че Акт № 3 е подписан и от двете страни, като евъзложителят приел без възражения видовете и количествата извършени СМР. За заплащането на извършените СМР по Акт № 3 била издадена фактура № 0000000207 от 17.02.2021 г. за сумата от с 5181.96 лв. с начислен ДДС, която е заплатена изцяло от възложителя.

Твърди още ,че в Акт № 4 от 02.07.2021 г. са констатирани СМР на стойност 16 771.08 лв. без ДДС, а с начисляване на ДДС сумата от 20 125. 30 лв. Допълнително извършените СМР описани в този акт и извършени , извън изрично посочените в офертата, са констатирани под номер 2, 4, 5, 10, 11,12 и 14. Под номер 2 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: извозване на земна маса от изкопни работи, единична мярка -курс, количество 9 курса, с единична цена на курс в размер на 210 лв., на обща стойност от 1890.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършването на тези допълнителни СМР е била необходимостта от по-дълбок и по-широк изкоп поради свличане на земната маса. Курсовете били направено по изричното възлагане от възложителя. Под номер 4 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: монтаж на XPS по стб. Стени, включително грунд и две ръце шпакловка 3 см. с мрежа,с единична мярка квадратен метър, количество 61.60, единична цена на метър 25.60 лв. на обща стойност от 1576.96 лв. без ДДС.Причината за извършване на тези допълнителни СМР е констатирана неравност на съществуващата повърхност,поради което се налагало изравняване на повърхността с XPS, включително грунд и две ръце шпакловка с мрежа, за да се положи качествено хидроизолацията върху гладка повърхност. Под номер 5 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: изпомпване на вода от направен изкоп и басейн, мярка- мсм, количество 3, единична цена в размер на 60.00 лв. на обща стойност от 180.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършване на допълнителните СМР била ,че поради направен частичен изкоп от предишни подизпълнители, и за да не се допусне навлизане на вода в басейна. Под номер 10 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: укрепване, къртене на бетонова основа (фундамент) за изравняване, мярка -брой, количество 1 брой, с единична цена в размер 800 лв.

,на обща стойност от 800 лв. без ДДС.Причината за извършване на тези допълнителни СМР била,че с л е д извършване на изкопни работи от 5 съществуващия вход и изход към задния двор на хотела, се установила нужда о т укрепване и къртене на бетона за изравняване. Под номер 11 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: укрепване на основа с метални профили, анкери и кофражни водоплътни платна, мярка- кв. м., количество 22, с единична цена на метър в размер на 46.00 лв. на обща стойност от 1012.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършване на тези допълнителни СМР била ,че вследствие осъществяването на СМР по т. 10 от посочения акт, основата е била укрепена с метални профили, анкери и кофражни водоплътни платна с цел укрепване на земна маса. Под номер 12 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: доставка и монтаж на канални тръби, колена и муфи за отводняване и преход на водостоци, мярка- брой, количество 1, с единична цена в размер на 360.00 лв. на обща стойност 360.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършване на допълнителни СМР била допълнително изискване на възложителя съществуващите водостоци да бъдат заустени в дренажните шахти, поради което се е налагало муфиране и преходи за отводняване на съществуващите водостоци от покрива. Под номер 14 е констатирано извършване на допълнителна работа и представляваща: доставка и монтаж на бетонови шахти, мярка -брой, количество 2, с единична цена на бройка в размер на 160.00 лв. на обща стойност от 320.00 лв. без начислен ДДС.Причината за извършване на тези допълнителни СМР е изискване на възложителя за по-добро отводняване на водостоците на покрива, както и на дренажната система,поради което е направена допълнителна бетонова шахта за по-добро обиране на водата.Твърди ,че Акт № 4 е подписан и от двете страни, като възложителят приел без възражения видовете и количеството извършени СМР. За заплащането на извършените СМР по Акт № 4 била издадена фактура № 0000000220 от 02.07.2021 г. за сумата от 20 125.30 лв. с начислен ДДС, която е заплатена изцяло от възложителя.