Решение № 1136 от 31.07.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 1136 гр. София, 31.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-14, в публично заседание на петнадесети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Петя Г.ева при участието на секретаря Христина Ц. Цветкова като разгледа докладваното от Петя Г.ева Търговско дело № 20231100901561 по описа за 2023 година

Софийски градски съд е сезиран с предявен от „ГЕОСТРОЙ“ АД, „ПЪТСТРОЙ-92“ АД, „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ“ ЕАД, „ДИМАС“ АД – в обединение „ПЪТИЩА 2016- I етап“ с ЕИК 177038465 против Агенция „Пътна инфраструктура“ иск с правно основание чл.61, ал.1 ЗЗД за осъждането му да им заплати за направени за осъществяване на допълнителни строително монтажни работи, извън предмета на сключения Договор РД33-12/29.08.2017 г., общо в размер на 812 399.19 лв. (осемстотин п дванадесет хиляди триста деветдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), ведно с обезщетение за забава в размер н а законната лихва върху главницата за периода от подаване на исковата молба до окончателното изплащане н а задължението. Моли съдът да присъди и сторените в производството съдебни и деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Твърди се, че с Решение № 3 2 о т 01.04.2016 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АНИ) и променено с Решение № 60 от 14.04.2016 г., с уникален номер в АОП -00044-2016-0015 е открита обществена поръчка, а след класиране ищецът е определен за изпълнител. На 29.08.2017 г. е подписан Договор № РД-33-12/29.08.2017 г. между Агенция "Пътна инфраструктура" в качеството и на Възложител и ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 2016 I ЕТАП“ ДЗЗД в качеството му на Изпълнител за строителство на „Лот 2 „Път 11-81 Костинброд - Бучни проход от км 8+200 до км 30+400. с обща дължина 22.2 км. област София“.

Общата стойност на възложените с договора работи възлиза на 8 991 609,08 лв. без включен ДДС и е формирана от:

1. Цената за изпълнение на строително монтажните работи по договора в размер на 8 171 735.53 лв. без включен ДДС;

2. Стойността на непредвидените разходи в размер на 817 173,55 лв. без включен ДДС. представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС и

3. Стойността на дейностите по информация и комуникация в размер на 2 700.00 лв. без включен ДДС.

1

Възложените работи по договора са изпълнявани съгласно одобрен инвестиционен проект и Количествена сметка, предоставени от Възложителя - Агенция Пътна инфраструктура, по обявената обществена поръчка, като впоследствие същата Количествена сметка с оферираните от страна н а Изпълнителя единични цени станала и приложение от Договор № РД-33-12/29.08.2017 г. за изпълнение на строителството. Сочи се, че инвестиционният проект е изработен от проектант по поръчка на ответника, който проектант е осъществявал и авторски надзор по време на строителството. Нито Обединение „ПЪТИЩА 2016 - 1 ЕТАП“, нито който и да е от партньорите в обединението, имали ангажимент да проектират или да изменят одобрения инвестиционен проект, съответно тези дейности са изключени от обхвата на договора (видно от утвърдената з а обществената поръчка документация - стр. 6 и 7 и стр. 2 5 и следващите, както и от чл. 3 на сключения между страните договор за изпълнение на CMP).

Обектът бил открит на 11.12.2017 г. с Акт 2а съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като същият е изпълнен изцяло и в срок. Изпълненото строителство е прието на 26.09.2019 г. с Протокол образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ, като всички необходими документи за приемането на обекта са подписани от Възложителя. Изпълнителя. Строителния надзор на обекта, избран от Възложителя, и Проектанта. Обектът е въведен е в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1443 от 27.11.2019 г. Възложените с договора работи били извършени качествено и в срок, като за всички извършени строително-монтажни работи и вложени материали са подписани и съответните протоколи за приемане, същите били приети без възражения от Строителния надзор и Възложителя.

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи се установило, че вследствие на по-дългата експлоатация (времевия диапазон от проектирането на обекта до неговото изпълнение) и нарушените експлоатационни показатели, са настъпили промени и има разлики между проектните решения и действителното положение. С цел качествено изпълнение на предвидените по проект работи и недопускане на компромис по отношение безопасната експлоатация на пътната конструкция се наложило извършването на допълнителни количества строително-монтажни работи, както и изпълнение на нови видове работи. Надвишените количества и включването на допълнителни работи извън проекта в дейностите е продиктувано основно от технически обстоятелства, като оказващ влияние фактор е първоначалното състояние на пътното тяло, което в процеса на ремонтните дейности се оказало по-лошо от предвиденото по проект, а предвидените в проекта количества и в Количествената сметка по договора, съответно различни от необходимите за изпълнение па обекта.

Поддържа се, че всички решения относно направени изменения и допълнения в проекта били взети от всички страни, участващи в строителния процес въз основа на обсъждания, анализи, съгласувания, изготвени становища от Института по пътища и мостове към АПИ. Всички промени и допълнителни работи били вписани в Заповедната книга на строежа като задължителни за Изпълнителя на основание чл. 162, ал. 3 от Закона за устройство на територията и съответно са изпълнени от страна на Изпълнителя, като били приети и потвърдени от страна на Строителния надзор на обекта и от Възложителя.

За извършената по договора работа Възложителят Агенция „Пътна инфраструктура“ заплатил на Изпълнителя ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 2016 - 1 ЕТАП“ ДЗЗД сумата 8 171 735,53 лв. (осем милиона сто седемдесет и една хиляди седемстотин тридесет и пет лева и петдесет и три стотинки) без включен ДДС, като заплатената сума представлявала само и единствено възложените количества съгласно количествената сметка по договора. Заплатени били извършени и непредвидени работи по проекта на стойност 817 173.55 лв. без включен ДДС, както и сумата от 2700.00 лв. без включен ДДС, представляваща стойността на дейностите но информация и комуникация. Незаплатени останали обаче надвишените и 2 допълнителни строително-монтажни работи на стойност 812 399.19 лв. независимо, че са били изпълнени, предадени и приети от Строителния надзор на обекта и Възложителя.

С исковата молба се поддържа, че неразплатените работи са били възложени на Изпълнителя и всички са били включени в Заповедната книга на строежа като за всички имало издадени и приети актове в съответствие с Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Количествата, видовете и поради каква нужда са извършени СМР са:

1. Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му -1 566.15 м3 ., подробно описани в 3 бр. акт обр.12, посочени в исковата молба – т.1.1, 2. Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС -4 185.25 м3 , подробно описани в 5 бр. акт обр.12, посочени в исковата молба – т.2.1 – т.2.5;

3. Изкоп за съоръжения в земни почни, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – 1 779, 95 куб.м. по актове, описани в т.3.1.-3.3.

4. Изкоп за почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - 89.00 м3

5. Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони, храсти, окосяване на трева и отстраняване на всички отпадъци и свързаните с това разходи- 106 279, 75 кв.м.

6. Разваляне на бетон, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо - 15.65 м3

7. Фрезоване (технологично е цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне - 8 700.05 м3

8. Доставка и полагане на насип от хумус, съгласно ТС. включително всички свързани с това разходи - 30.30 м3

9. Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за банкети, съгласно ГС, включително всички свързани с това разходи - 2 613.70 м3 10. Доставка и полагане на бетонови бордюри е размер 18/35. в съответствие с изискванията на ТС. включително всички свързани с това разходи - 2 992.60 м.

11. Доставка и монтаж на предпазна ограда "H1/W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи - 179,30 м3

12. Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2/W4" (за съоръжения) съгласно Техническите правила та приложение на ограничителните системи та пътищата по републиканската пътна мрежа и Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи - 47.40 м.

1. Доставка и монтаж на преходни елементи тип Н1. включително всички свързани е това разходи - 3.65 м3 .

2. Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15 съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи 0.65 м3 3

3. Доставка и изливане на място на бетон клас С16/20 съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи 88.30куб.м.

4. Доставка и изливане на място на бетон клас С16/20 при малки съоръжения, съгласно ТС. включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи - 189.25 м3

5. Доставка и изливане на място на бетон клас С30/37. съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани е това разходи 663.90 м3 6. Доставка и полагане на дренаж, включително полипропиленови тръби 0 150, каменния материал и всички свързани е това разходи - 2 766.95 м.

7. Направа на напречни отводнители със стоманобетонови тръби . съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи - 7.55

8. Доставка и монтаж на стоманена решетка по БДС 1623 за напречни отводнители. включително всички свързани с това разходи - 1.40 бр.

9. Изпълнение на нови тръбни водостоци е диаметър 0 1000 мм. включително всички свързани с това разходи - 89.95 м.

10. Направа на битумен грунд в три пласта върху тръбни водостоци включително всички свързани с това разходи - 788.90 м2 .

11. Доставка и монтаж на ревизионни шахти за дренаж, включително всички свързани с това разходи - 72.45 бр.

12. Заустване на дренаж, включително всички свързани с това разходи - 20 бр.

13. Доставка и полагане на теотекстил, съгласно чертежите и ТС, включително всички свързани с това разходи - 13 813.25 м2 .

13. Изпълнение на дренаж 315 - 505.8585 м3

14. Скален изкоп /шлака, отваряне на габарит/ - 7 466.00 м3

15. Заскалявка дъно изкоп с ВСМ 0/300 - 3 929 м3

16. Тръбен водосток 800 - 18.00 м.

17. Демонтаж на П-образни панели на водосток при км.23+762 - 2 бр.

18. Доставка и монтаж на П-образни панели за уширяване на водосток при км.23+762 - 2 бр.

19. Бетон С35/45. клас по въздействие по околна среда XF4. ХС4. XD3. Cw 0.8. С&150, положен на място за тротоарен блок. включително доставка, полагане и уплътняване 14 м3 20. Полагане на мембрана (найлон) - 108.00 м2, като за всички са съставени акт обр.12, описани в исковата молба.

С оглед на извършените дейности на обекта и изпълнените допълнителни такива, ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА 2016-1 ЕТАП“ ДЗЗД информирало Възложителя с Писмо № 95/30.12.2019 г. за изпълнените допълнителни работи и причините за тяхното извършване.

Възложителят е поискал с писмо № 53-00-772/28.01.2020 г. от Строителния надзор на обекта (ДЗЗД „ММЛ - ТК“) и Проектанта („Рутекс” ООД) да представят становища относно изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. В отговор на изпратеното писмо Строителният надзор изпратил становище Писмо № 2002054/АПИ ЛОТ 2 от 07.02.2020г., с което потвърждава в цялост изпълнените дейности от Изпълнителя, че същите са приети без възражения по отношение на качество и обем, и са изпълнени съгласно направените предписания. От своя страна Проектантът също изпратил становище - Писмо с вх. 53-001228/10.02.2020 г., с което също потвърждава извършените работи.