Определение № 211 от 10.06.2026, Окръжен съд - Пазарджик

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 211 гр. Пазарджик, 10.06.2026 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК в закрито заседание на десети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Борислав Ал. Илиев като разгледа докладваното от Борислав Ал. Илиев Търговско дело № 20255200900204 по описа за 2025 година

Производството е по чл. 374 от ГПК.

Предявени са обективно кумулативно съединени искове от Община Септември, Булстат 000351825, с административен адрес: гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, чрез адв. Б. от АК – Пазарджик, срещу „Пътно Поддържане Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 206168708, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Отон И.“ № 6, за заплащане на сумата от 170 221.30 лева, представляваща неустойка зa забава по Договор № 106/29.06.2021 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции“ За обособена позиция № 1: Част от общински път PAZ1206 - /III- 8402/Септември/1П-3704/ от км 6+480 до км 8 + 130. /който в регулационните граници на гр. Септември съвпада с бул. „Съединение“ от ПЪТ PAZ 8402 до бул. .България“ (от км 0+000 до км 1+650)/“. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното плащане.С исковата молба ищецът е направил искане за приемане на представени писмени доказателства, за събиране на гласни доказателства един свидетел при режим на довеждане за установяване на твърдяното неизпълнение.

Изпълнена е процедурата по размяна на книжата по делото ,като са постъпили отговори по подадената искова и допълнителна искова молба.

По допустимостта на производството:

Легитимацията на страните съответства на твърденията на ищеца за предвидено договорно неизпълнение от страна на ответника по време.

Сезиран е родовокомпетентният съд – чл. 104, т. 4 и т. 6 от ГПК. По доказателствата:

Съдът намира, че доказателственото искане за приемане на представени с исковата молба писмени доказателства е основателно, поради което същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото ,като е основателно и искането за допускане до разпит на 1 свидетел при довеждане от ищцовата страна.

1

Като основателно следва да се уважи искането на осн.чл.219 от ГПК да се конституира като трето лице помагач на страната на ответника ЗАД „ОЗК-Застраховане“АД гр.София ,ул.“Св.София“№7,ет.5 представлявано от А.Л. и Р.Д. с оглед наличието на правен интерес от привличането му и представено копие от застрахонателна полица от 03.06.2021г. сключена в ЗАД“ОЗК-Застраховане“АД.

На основание чл. 374, ал. 2 от ГПК производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито заседание с призоваване на страните.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. №12237 от 21.11.2025 г. от Община Септември, Булстат 000351825, с административен адрес: гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, чрез адв. Б. от АК Пазарджик, срещу „Пътно Поддържане Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 206168708, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Отон И.“ № 6.

ОБЯВЯВА на страните следния ПРОЕКТ за УСТЕН ДОКЛАД: Предявени са обективно кумулативно съединени искове от Община Септември, Булстат 000351825, с административен адрес: гр. Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 37А, чрез адв. Б. от АК – Пазарджик, срещу „Пътно Поддържане Пазарджик“ ЕООД, ЕИК 206168708, със седалище и адрес на управление: гр.

Пазарджик, ул. „Отон И.“ № 6, за заплащане на неустойка за забава в общ р-р на 170 221,30 лева, за периода от 22.11.2022 г. до 27.04.2023 г., по Договор № 106/29.06.2021 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции“ За обособена позиция № 1: Част от общински път PAZ1206 - /III- 8402/Септември/1П-3704/ от км 6+480 до км 8 + 130. /който в регулационните граници на гр. Септември съвпада с бул.

„Съединение“ от ПЪТ PAZ 8402 до бул. .България“ (от км 0+000 до км 1+650)/“.ведно със законната лихва върху главницата от датата на исковата молба – 20.11.2025 г. до окончателното плащане.

Исковете се основават на следните фактически твърдения: Ищецът излага,че Община Септември в качеството си на възложител провел обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ..Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции" За обособена позиция № 1: Част от общински път РА/1206 - /III- 8402/Септември/П1-3704/ от км 6+480 до км 8- 130. /който в регулационните граници на гр. Септември съвпада с бул. “Съединение" от 11 БТ PAZ 8402 до бул. ..България" (от км 0+000 до км 1+650)/". Обществената поръчка е проведена по реда на глава Двадесет и пета па Закона за обществените поръчки - Публично състезание. Уникалният номер на поръчката в РОП ЦАИС ЕОП е 00652-2020-0019.

С публикуването на Решението за обществената поръчка. Възложителят качва Документация за участие. Техническа спецификация. Проектна документация, проект на Договор и други документи уреждащи бъдещите отношения между Възложителя и Изпълнителя, във връзка със сключването на Договор, срокове за изпълнение. начина на приемане на работата и пр. Тези документи са част oi условия! се подписва електронно и се публикува в ЦАИС ЕОП Целта е да се осигури публичност и прозрачност на условията за изпълнение на поръчката и извършването на преценка от страна на участниците с възможността за справяне с възложената работа.

Видно от Документацията за обществената поръчка в т. 3. “Място и срок за 2 изпълнение на поръчката" - срокът та изпълнение на възлаганите СМР не може да бъде подълъг от 90 (деветдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол - Образец 2 (2а). до датата на приключени и приети от Възложителя с Акт - Образец № 15 строително-монтажните работи.

Окончателното изпълнение на Договора за строителство по поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверяват с подписването на Протокол/и Образец № 15.

Заложените срокове за изпълнение от страна на Възложителя са съобразени с характера на извършваните СМР /ремонт на улична мрежа в населено място/, тяхното негативно отражение на спокойствието и нормалният начин па живот на гражданите живеещи около ремонтираните участъци. както и степента на засягане на останалите жители и гости на населеното място, достъпа до жилища, обществени ст рали и нарушаване нормалното преминаване през ремонтираните участъци. Именно поради тези причини за ремонтни дейности засягащи целостта на пътната настилка и или тротоарните площи се изисква от изпълнителите бързина и експедитивност, която да не влошава качеството на живот па гражданите. Бързото и качествено изпълнение на СМР в разумни срокове е от изключителна важност, кога го се нарушава целостта на пътна настилка и тротоарни площи, причиняващи неудобство па гражданите. Обикновено СМР от подобен тип протичат при висок обществен интерес и изключително недоволство от пряко засегнатите от ремонтните дейности граждани.

Всички участници подаващи оферти за участие през ЦАИС ЕОП (Централизирана автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки’’), съгласно указанията на Възложителя и в изпълнение на ЗОП прилагат Техническо предложение, в което заявяват, че са съгласни да изпълнят обществената поръчка при условията на техническата спецификация за обекти ге на Възложителя описани към нея. другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България, както и че приемат изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка. Приемането на всички условия на Възложителя означава и приемане на клаузите залегнали в Проектодоговора.

Съгласно разпоредбите на 3011 с подписването и подаването па офертите с КЕП (квалифициран електронен подпис) се считат за подписани от страна на участника и всички документи съдържащи се в нея - в това число Ценово предложение. Техническо предложение и други образци посочени от Възложителя. В настоящия случай Техническото и ценовото предложение на изпълнителя са подписани изрично с КЕП.

След проведената процедура по ЗОП за изпълнител е избран участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, а именно “Пътно Поддържане Пазарджик” ЕООД. ЕИК 206168708. Въз основа на направения избор между Община Септември в качеството на Възложител по ЗОП и "Пътно Поддържане Пазарджик ” ЕООД. ЕИК 206168708. в качеството на изпълнител, е сключен Договор .V® 106/29.06.2021 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции“ За обособена позиция № 1: Част от общински път 3

PAZ1206 - /III-8402/Септември/П 1-3704/ от км 6+480 до км 8 130. /който в регулационните граници на гр. Септември съвпада с бул. ..Съединение" от ПЪ1 PAZ 8402 до бул. „България“ (от км 0+000 до км 1-650)/“.

Съгласно Техническото предложение на участника "Пътно Поддържане Пазарджик” ЕООД и чл. 2 от Договора, срокът за изпълнение на СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка е Протокол - образец 2 (2а) изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи по поръчката, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15). съставен на основание чл. 176. ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Началото на срока за изпълнение на СМР по Договор № 106/29.06.2021 г . започва да тече от 23.08.2022 I.. на която дата между участниците в строителството е подписан Протокол - образец 2 (2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа на техническата инфраструктура.

Между участниците в строителството няма съставени актове и протекли за спиране на СМР.

Срокът за изпълнение на СМР но Договор № 106/29.06.2021 т.. изтича с изтичането на 90 календарни дни. а именно на 21.11.2022 i.

Чл. 13 от Договора урежда приемането на работата. Съгласно ал. 1 на чл. 13 от Договора след завършване на обекта предмет на интервенция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателно приемане на извършената работа по договора за обществена поръчка, предаване на обекта и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (приложение № 15-Акт 15). съставен на основание чл. 176. ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След изтичане на срока за изпълнение на СМР на 21.11 2022 г. в деловодството на община Септември не е депозирана Покана но чл. 13 от Договора, не са представени от страна на Изпълнителя документите необходими за отчитане на проекта и приемане на работата. В тази връзка следва да се отбележи. че съгласно разпоредбата на чл. 28. а. г. 2 от Договора, кореспонденцията между страните се извършва в писмена форма. В деловодството на възложителя няма кореспонденция за възникнали проблеми, които възпрепятстват извършването на СМР по договора.

Със Заповед № 618/21.04.2023 i на заместващия кмета на Община Септември е назначена комисия, която да извърши проверка за спазването на срока за изпълнение по Договор № 106/29.06.2021 г.

В изпълнение на Заповедта комисиятa изготви Протокол от 21.04.2023 г. Член на комисията извърши оглед на място и установи, че не са извършени абсолютно никакви СМР. не са започвани реално такива. Констатирано е също така че. изпълнителят не е предоставил никакви документи за вида и обема на извършени СМР. С оглед констатациите възложителят следва да приеме, че е налице пълно неизпълнение на договора или 100% неизвършени ('МР.

Съгласно Протокола: Считано от 22.11.2022 г.. Изпълнителят е изпаднал в забава за изпълнение на СМР в уговорения срок по Договора; Съгласно чл. 16. ал. 1 от Договора при забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на неизпълнените работи с ДДС за всеки просрочен ден. но не повече от 20 % от цената по Договора е ДДС;