Решение № 8 от 30.01.2024, Окръжен съд - Търговище

РЕШЕНИЕ

№8 гр. Търговище, 30.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в публично заседание на двадесет и втори януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: МИЛЕН ИВ. СТОЙЧЕВ при участието на секретаря МИХАЕЛА ПЛ. АЛЕКСИЕВА като разгледа докладваното от МИЛЕН ИВ. СТОЙЧЕВ Търговско дело № 20233500900092 по описа за 2023 година

Иск по чл.309а, ал.1 от ТЗ за сумата 2 395 974.80 лв.

Постъпила е искова молба на ищеца “Пътинженерингстрой-Т”ЕАДгр.Търговище, ЕИК 835009611 против ответника Агенция „Пътна инфраструктура“-гр.София, Булстат 000695089 за присъждане на сумата от 2 595 917.85 лева, намалена на сумата 2 395 974.80 лв., представляваща обезщетение за забава върху дължими възнаграждения по договор № РД-377/30.04.2020г. за периода от деня, следващ падежа, до окончателното изплащане на всяко от задълженията по фактурите, описани и приложени към исковата молба, както и направените по делото разноски, обоснована със следните доводи:

Ищецът „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД е участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Дружеството е обявено за изпълнител за обособена позиция № 3 - ОПУ – Търговище и въз основа на това между „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД и АПИ е сключен договор № РД38-2/19.09.2019 година, а с възлагателно писмо по договора с изх. № ВЗП1 6/20.09.2019 година АПИ възложило изпълнението на договора на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД.

Съгласно договора, извършеното се приема със съставени и подписани от двете страни сертификати. Заплащането се извършва въз основа на тези сертификати и издадените след приемането им фактури. В хода на изпълнението на договора възложителят АПИ започнало да забавя приемането и плащането на отчетената работа. В последствие поискало и прекратяването на договора. Така по искане на възложителя между него и „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД е подписано споразумение към договора за възлагане на обществената поръчка изх. № на АПИ 53-00-11456/08.11.2021 година. По силата на това допълнително споразумение е постигнато съгласие за прекратяване на договора и последиците от това-сроковете за приемане и заплащане на неизплатените дейности извършени от изпълнителя. Уговорено е, че АПИ дължи на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД заплащане на извършените до този момент работи по изпълнение на договора, като за част от тях е прието да се заплатят в срок до 30.11.2021 година, а останалата част да бъде заплатена най-късно до 30.06.2022г. Договорено е и че тази част от работите, които следва да се завършат в срок до 30.06.2022 година следва да бъдат заплатени не по-късно от 31.07.2022г.Агенцията заплатила в срока по споразумението само част от своите задължения по всяка от фактурите. За останалата част плащането е извършено много след изтичане на договорените срокове и след предявяване на частичния иск за тяхното заплащане, при висящ спор пред Окръжен съд Търговище по търговско дело № 75/2022 година. Съгласно точка 5.2 от споразумението, ако възложителят не изпълни в посочените в споразумението срокове в пълен обем своите задължения, той ще дължи на изпълнителя и законните лихви върху дължимите суми, считано от датата на падежа на всяко отделно вземане в съответствие с чл. 6, ал. 3 от основния договор, а именно в едномесечен срок от издаване на съответната фактура, т.е. възложителят дължи и обезщетение за забава от датата на падежа на всяка от фактурите до окончателното и изплащане, както следва:

По Сертификат № 45 от 30.03.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание във връзка с изготвяне на технологичен проект на Път 2

I-4 "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - В.Търново - о.п.

Омуртаг - о.п. Търговище -( о.п. Разград - о.п. Шумен)" от км 197+746 до км 223+574 и издадената въз основа на него Фактура №**********/09.12.2021 г. на стойност 148 740.00 /сто четиридесет и осем хиляди седемстотин и четиридесет лева/ с ДДС.По тази фактура на 27.05.2022 година са изплатени 74 370.00 лева, а остатъкът в размер на 74 370.00 лева на 23.12.2022. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 08.01.2022 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава, равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 148 740.00 лв. за периода от 08.01.2022 г до 26.05.2022 г. в размер на 5 743.48 лв. и върху сумата 74 370.00 лева за периода от 27.05.2022 г. до 22.12.2022г. в размер на 4 338.60 лв.По Сертификат № 46 от 30.03.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание във връзка с изготвяне на технологичен проект на Път I-4 "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - В.Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - ( о.п. Разград - о.п. Шумен)" от км 243+000 до км 250+300 и издадената въз основа на него Фактура №0000014720/09.12.2021 г. на стойност 39 000.00 /тридесет и девет хиляди/ с ДДС.По тази фактура на 27.05.2022 година са изплатени 19 500.00 лева, а остатъкът в размер на 19 500.00 лева на 23.12.2022 година. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 08.01.2022 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава, равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 39 000.00 лв. за периода от 08.01.2022 г до 26.05.2022 г. в размер на 1 505.95 лв. и върху сумата 19 500.00 лева за периода от 27.05.2022 г. до 22.12.2022г.в размер на 1 137.59 лв. По Сертификат № 48 от 13.04.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание за превантивен ремонт на Път III-4802 "/О.п. Омуртаг - Котел/ - Илийно" от км 0+000 до км 10+400 и издадената въз основа на него Фактура №0000014721/09.12.2021 г.

3 на стойност 3 871.74 /три хиляди осемстотин седемдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/ с ДДС.По тази фактура на 27.05.2022 година са изплатени 1 935.87 лева, на 23.12.2022г.- изплатени 193.59 лв., а остатъкът в размер на 1742.28 лева на 14.02.2023 година. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 08.01.2022 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 3 871.74. за периода от 08.01.2022 г до 26.05.2022 г. в размер на 149.50 лв. , върху сумата от 1935.87 лв. за периода от 27.05.2022 г. до 22.12.2022 г. в размер на 112.93 лв. и върху сумата 1742.28 лева за периода от 23.12.2022 г. до 13.02.2023г. в размер на 28.67 лв. По Сертификат № 49 от 28.04.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание за превантивен ремонт на Път I-4 "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - В.

Търново о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен) от км 197+746 до км 223+574 и издадената въз основа на него Фактура №0000014520/12.05.2021 г. на стойност 4 118 938.44 /четири милиона сто и осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС.По тази фактура на 05.05.2022 година са изплатени 2 059 469.22 лева, на 23.12.2022 г. ни бяха изплатени 205 946.92 лв., а остатъкът в размер на 1 853 522.30 лева на 14.02.2023 г. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 11.06.2021 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 4 118 938.44 лв. за периода от 11.06.2021 г до 04.05.2022 г. в размер на 566 399.34 лв., върху сумата от 2 059 469.22 лв. за периода от 05.05.2022 г. до 22.12.2022 г. в размер на 132 731.97 и върху сумата 1 853 522.30 лева за периода от 23.12.2022 г. до 13.02.2023 г. в размер на 30 503.42 лв.По Сертификат № 51 от 14.06.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание във връзка с изготвяне на технологичен проект на Път 4

I-4 "Коритна - Български извор – Микре о.п. Севлиево - В. Търново - о.п.

Омуртаг - о.п. Търговище - ( о.п. Разград - о.п. Шумен)" от км 223+574 до км 243+000 и издадената въз основа на него Фактура №0000014723/09.12.2021 г. на стойност 122 880.00 /сто двадесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева/ с ДДС.По тази фактура на 27.05.2022 година са изплатени 61 440.00 лева, а остатъкът в размер на 61 440.00 лева на 23.12.2022 г.. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 08.01.2022 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 122 880 лв. за периода от 08.01.2022 г до 26.05.2022 г. в размер на 4 744.91 лв. и върху сумата 61 440 лева за периода от 27.05.2022 г. до 22.12.2022 г. в размер на 3 584.29 лв.По Сертификат № 52 от 18.06.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание за превантивен ремонт на Път III-408 "/В. Търново - о.п. Омуртаг/ - Илийно Стеврек - гр. В. Търново" от км 26+265 до км 29+728 и издадената въз основа на него Фактура №**********/09.12.2021 г. на стойност 619 163.52 /шестстотин и деветнадесет хиляди сто шестдесет и три лева и петдесет и две стотинки/ с ДДС.По тази фактура на 27.05.2022 година са изплатени 309 581.76 лева, на 23.12.2022 година 30958.18 лева, а остатъкът в размер на 278623.58 лева на 14.02.2023г. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 08.01.2022 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 619 163.52 лв. за периода от 08.01.2022 г до 26.05.2022 г. в размер на 23908.50 лв. и върху сумата 309581.76 лева за периода от 27.05.2022 г. до 22.12.2022г. в размер на 18060.38 лв и върху сумата 278623.58 лева за периода от 23.12.2022 година до 13.02.2023 година в размер на 4585.31 лева.По Сертификат № 53 от 01.07.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание за превантивен ремонт на Път I - 4 "Коритна 5 Български извор - Микре - о.п. Севлиево - В. Търново о.п. Омуртаг - о.п.

Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен) от км 197+746 до км 223+574 и издадената въз основа на него Фактура №0000014725/09.12.2021 г. на стойност 4 380 609.00 /четири милиона триста и осемдесет хиляди шестстотин и девет лева/ с ДДС.По тази фактура на 20.05.2022 година са изплатени 2 190 304.50 лева, на 23.12.2022 г. ни бяха платени 219030.45 лв., а остатъкът в размер на 1971274.05 лева на 14.02.2023 г. Съгласно чл. 6, ал. 3 от договора, във връзка с чл. 5.2 от споразумението към него падежът на това вземане е 08.01.2022 година.Поради забавеното плащане се дължи обезщетение за забава равна на законната лихва върху съответната неиздължена част, както следва: върху сумата от 4 380 609.00 лв. за периода от 08.01.2022 г до 19.05.2022 г. в размер на 160635.18 лв. , върху сумата от 2190304.50 лв. за периода от 20.05.2022 г. до 22.12.2022г. в размер на 132037.25 лв. и върху сумата 1971274.05 лева за периода от 23.12.2022 г. до 13.02.2023 г. в размер на 32441.26 лв.По Сертификат № 54 от 02.07.2021 година за действително изпълнените и приети ремонтни работи за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно- възстановителни работи на републиканските пътища на територията на ОПУ- Търговище по допълнително задание за превантивен ремонт на Път I - 4 "Коритна Български извор - Микре - о.п. Севлиево - В. Търново о.п. Омуртаг - о.п.

Разпечатката съдържа 17 от 77 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/23ca2559-5b13-4e26-8f46-6d51f4ed9304