Протоколно определение № 304 от 15.02.2024, Софийски градски съд

ПРОТОКОЛ

№ 304 гр. София, 14.02.2024 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-19, в публично заседание на четиринадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Райна Стефанова при участието на секретаря Маргарита Ив. Димитрова Сложи за разглеждане докладваното от Райна Стефанова Търговско дело № 20221100901706 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „ИПА“ ЕООД /с предходно наименование „И.П.-А.“ ЕООД/ – редовно уведомен. За него се явява адв.А. С. - с пълномощно по делото.

Адв.С.: Представям пълномощното, което поискахте в предходното съдебно заседание, подписано лично от управителя на дружеството за сключване на спогодба, и за частичен отказ от иска за мораторна лихва.

ОТВЕТНИКЪТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – редовно уведомен. За него се явява гл.юрк.С. – с пълномощно по делото и с представено по делото изрично пълномощно за сключване на спогодба.

СТРАНИТЕ/поотделно/: Да се даде ход на делото.

С оглед редовното уведомяване на страните, СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ 16541 от 13.02.2024 г. от Р. С. гл.юрисконсулт, с която представя проект на съдебна спогодба, одобрена от страните по делото – на хартия и на електронен носител.

1

Адв.С.: Моля да бъде одобрена постигнатата от нас спогодба, за която сме представили проект и ще подпишем в днешното съдебно заседание.

Съгласували сме текста. Правя частичен отказ от предявения иск по чл.86 ЗЗД за мораторна лихва в общ размер от 61 955,32 лева за периода от 28.02.2020 г.– 18.09.2022 г. за сумата от 12 968,29 лв., така, както е посочено в т.5 на спогодбата, като в останалата част за разликата от 48 987,03 лева сме уредили отношенията си с постигната спогодба в т.3. Представям договор и фактура във връзка с извършените разноски за адвокатско възнаграждение.

СТРАНИТЕ/поотделно/: Постигнали сме спогодба по делото уреждаща окончателно отношенията ни във връзка с предявените искове, проект от която представяме пред съда, като приемаме да направим промени по т.3 да бъде допълнено уточнението: след израза „ върху сумата от 188 800 лв.“ да се допълни - главница предявена като частичен иск от сумата 238 800 лв. По отношение на разноските постигнахме следното: споразумели сме се да поемем разноските по ДТ в половин размер по сумите – предмет на споразумението и ДТ върху иска за мораторна лихва, за който се прави частичен отказ, както и да заплатим платения адвокатски хонорар в размер на 12 000 лева, поради което извършваме промяна в размера и същата е в общ размер 17 775,25 лева, формирана като сбор от сумата от половината ДТ в размер на 5 256,52 лева по исковете – предмет на спогодбата и ДТ в размер на 4% върху иска, за който се прави частичен отказ в размер на 12 968.29 лева или ДТ в размер на 518,73 лева.

Гл.юрк.С.: Моля да бъде одобрена спогодбата. С нея считаме, че изцяло уреждаме отношенията между страните по процесния договор.

Адв.С.: Моля да бъде одобрена спогодбата. С нея считаме, че изцяло уреждаме отношенията между страните по процесния договор.

Спогодбата е в следният смисъл:

„ИПА“ ЕООД, /с предходно наименование „И.П.-А.“ ЕООД/, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. ****, представлявано от управителя Ц.И.П., чрез адв. д-р А. С. - САК, личен № ****, с адрес гр. София, п. к. 1000, ул. "****" I, ет. ****, упълномощен с изрично пълномощно от 07.02.2024 г., в качеството му на Ищец и

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с БУЛСТАТ

000695317, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, представлявано от проф. Х.Х., чрез Р. С., упълномощена с изрично пълномощно рег. № П-0010/05.02.2024 г. в качеството му на Ответник, наричани по-долу заедно 2

Страни като взеха предвид следните безспорни и установени между тях факти и обстоятелства:

А. Между Министерството на здравеопазването и ДЗЗД „Р.З.И.“ е сключен Договор № РД-11-278/17.08.2016г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-338/22.11.2017 г., наричани заедно по-долу „Договора“, след проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“. Проектът се реализира по приоритетна ос 4 „Р.З.И.“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.;

В. ДЗЗД „Р.З.И.“ е неперсонифицирано дружество, в което участват следните юридически лица: „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.А.” ЕООД), "Н.А." АД, "ММВ - И." ЕООД и "И." АД. „ИПА“ ЕООД е придобило вземанията от останалите участници в ДЗЗД „Р.З.И.“ към Министерство на здравеопазването по Договора, ведно с дължимата мораторна лихва, по силата на три договора за прехвърляне на вземане (цесия), и трите от 26.02.2020 г. За цесиите Министерството на здравеопазването е надлежно уведомено с писмо с вх. № 26-00-878 на 16.03.2021 г., поради което към момента на подписване на тази Спогодба единствен титуляр на вземанията по Договора е „ИПА“ ЕООД;

С. На 02.08.2019 г., от последното плащане, дължимо по Договора, в размер на 477 600 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева), Министерството на здравеопазването неоснователно прихваща неустойка в размер на 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева), представляваща 10 % от стойността на целия Договора;

4. На 27.02.2020г. поради неоснователността на прихващането по буква С, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, „ИПА“ ЕООД завежда частичен иск за главница в размер на 50 000 лева (петдесет хиляди лева) от пълният размер на главницата от 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева), ведно с мораторната лихва върху главницата по предявения частичен иск, считано от 27.02.2020 г. до окончателното й изплащане.

Е. С исковата молба, на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, са заведени също: а. частичен иск в размер на 4 000 лева (четири хиляди лева) от 3 пълния размер на сумата от 18 175, 33 лева (осемнадесет хиляди сто седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки), представляваща мораторна лихва върху неплатеното в срок окончателно плащане по Договора в размер на 477 600 лева (четиристотин седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева), за периода на забава от 19.03.2019 г. до 02.08.2019 г. и b. частичен иск в размер на 3 000 лева (три хиляди лева) от пълния размер на сумата от 13 863, 67 лева (тринадесет хиляди и осемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща мораторна лихва върху неплатената цена в размер на 10 % от общата цена по Договора, за периода на забава от 03.08.2019 г. до 27.02.2020 г.

6. Въз основа на заведените искове е образувано т. д. № 445/2020 г., ТО, VI-5 състав по описа на Софийски градски съд. Правният спор е приключил с неподлежащо на обжалване определение № 50351 от 30.06.2023 г., постановено по т.д. № 1703/2022 г., II ТО, по описа на ВКС, с което не е допуснато до касационно обжалване въззивно Решение № 221/01.04.2022 г., постановено по търговско дело № 397/2021 г., ТО, III състав по описа на Софийски апелативен съд, с което е отменено в цялост Решение № 260258/15.02.2021 г., постановено по т.д. № 445/2020, ТО, VI-5 състав по описа на Софийски градски съд. С влязлото в законна сила съдебно Решение № 221/01.04.2022 г., Софийски апелативен съд е осъдил Министерството на здравеопазването да заплати на „ИПА“ ЕООД предявените искове в цялост и всички разноски за всички съдебни инстанции, ведно с дължимите се законни лихви за съответните периоди;

6. На 17.10.2023 г. Министерство на здравеопазването заплати на „ИПА“ ЕООД сумите по изпълнителен лист от 21.07.2023 г., издаден въз основа на горецитираните съдебни актове, в общ размер от 98 207,63 лева (деветдесет и осем хиляди двеста и седем лева и шестдесет и три стотинки);

6. Съгласно т. 2 на тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. на ВКС, Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии се е произнесло, че решението по уважен частичен иск за парично вземане се ползва със сила на присъдено нещо по отношение на правопораждащите факти на спорното субективно материално право при предявен в друг исков процес остатъчен иск. При уважаване на частичен иск, обективните предели на силата на присъдено нещо обхващат основанията на иска, индивидуализирани посредством правопораждащите факти, страните по материалното правоотношение и 4 съдържанието му до признатия размер на спорното субективно материално право, което в конкретния случай е прихванатата от последното дължимо плащане по Договора неустойка в размер на 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева), се сключи настоящата съдебна спогодба, с която Ищецът и Ответникът, се споразумяват да уредят изцяло висящия помежду им съдебен спор по настоящото т.д. № 1706/2022 г. по описа на СГС, ТО, VI-19 състав, по следния начин:

1. МИНИСТЕРСТВОТО

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.-А.” ЕООД), ЕИК **** сумата в размер от 188 800 лева (сто осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева), представляваща неизплатената част от цената, възнаграждение по т.3.4.1, предложение трето от Договор № РД-11-278/17.08.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-338/22.11.2017 г., сключени след проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020“, ведно със законната лихва върху тази сума от 19.09.2022 г. до окончателното й изплащане, по иск с правно основание чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД, предявен като частичен от сумата в размер на 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева).

2. МИНИСТЕРСТВОТО

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.-А.” ЕООД), ЕИК ****, сумата в размер на 14 175,33 лева (четиринадесет хиляди сто седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки), представляваща лихва за забава, дължима за периода от 19.03.2019 г. до 02.08.2019 г., върху сумата от

477 600 лева

(четиристотин седемдесет и седем хиляди и шестстотин лева), незаплатената цена в срок по Договор № РД-11-278/17.08.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-338/22.11.2017 г., по иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, предявен като частичен от 18 175,33 лева (осемнадесет хиляди сто седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки), както и сумата в размер от 10 863,67 лева (десет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща лихва за забава, дължима за периода от 03.08.2019 г. до 27.02.2020 г., върху сумата от 238 800 лева (двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева), незаплатена част от цената по договора, по иск с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, предявен като частичен от 13 863,67 лева (тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и 5 шестдесет и седем стотинки).

3. МИНИСТЕРСТВОТО

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.-А.” ЕООД), ЕИК **** сумата в размер на 48 987,03 лева (четиридесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и три стотинки), представляваща лихва за забава, дължима за периода от 28.02.2020 г. до 18.09.2022 г., върху сумата от 188 800 лева (сто осемдесет и осем хиляди и осемстотин лева), - /главница предявена като частичен иск от сумата 238 800 лева/, незаплатената цена по Договор № РД-11-278/17.08.2016 г., изменен с Допълнително споразумение № РД11-338/22.11.2017 г., по иск с правно основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

4. МИНИСТЕРСТВОТО

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО признава и се задължава да заплати на „ИПА“ ЕООД (с предходно наименование "И.П.-А.” ЕООД), ЕИК ****, на основание чл. 78 от ГПК разноските по водене на делото в общ размер на 17 775,25 лева (седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки), формирани като сбор от ½ от платената държавна такса по сумите по споразумението в размер на 5 256,52 лева (пет хиляди двеста петдесет и шест лева и петдесет и две стотинки) и ДТ в размер на 4% върху иска, за който се прави частичен отказ – 518.73 лв., както и платен адвокатски хонорар в размер на 12 000 лева (дванадесет хиляди лева).