Решение № 941 от 14.07.2026, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 941 гр. София, 14.07.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-4, в публично заседание на девети юни през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Мариана Христова при участието на секретаря Анелия Й. Груева като разгледа докладваното от Мариана Христова Търговско дело № 20251100902400 по описа за 2025 година

Предявени са искове от „EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, /„ЕСО“ АЕД/, ЕИК 175201304, солидарно срещу „ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 831640764 и „ПОЛИ-КА“ ЕООД, ЕИК 203526281, в качеството им на съдружници в ДЗЗД „ПРОСЕКИ 2020“, БУЛСТАТ 180715971, за присъждане на суми дължими по сключените между ищеца, като възложител и ответника, като изпълнител Договор № 0121МЕР/31.05.2022г., Договор № 0120-МЕР/31.05.2022г. и Договор № 0182- МЕР/02.09.2022г., както следва: 1, По Договор № 0121-МЕР/31.05.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Шумен: общо сумата 86 109,12лв., от която -сумата 68 510,00лв. – начислена компенсаторна неустойка и сумата 17 599,12лв. - обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 68 510,00лв., за периода от 05.01.2024г. до датата на предявяване на иска, ведно законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на иска до окончателното и изплащане; 2, По Договор № 0120-МЕР/31.05.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Русе: общо сумата 87203,12лв., от която - общо сумата 69380,40лв. – неустойки за неизпълнение, от която сумата 870,00лв. - дължим остатък от начислена неустойка за забавено изпълнение и сумата 68510,00лв. – начислена компенсаторна неустойка и общо сумата 17822,72лв. - обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главниците от общо 69380,40лв., от която 17599,12лв. върху главницата от 68510,00лв. и 223,60лв. върху главницата от 870,00лв., за периода от 05.01.2024г. до датата на предявяване на иска, ведно законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на иска до окончателното и изплащане; 3, По Договор № 0182- МЕР/02.09.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Варна: общо сумата 271252,50лв., от която -сумата 215813,49лв. - дължим остатък начислени компенсаторни неустойки и сумата 55439,01лв. - обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 215813,49лв., за периода от 05.01.2024г. до датата на предявяване на иска, ведно законната лихва върху главницата считано от датата на предявяване на иска до окончателното и изплащане.

В исковата молба „ЕСО“ АЕД твърди, че между него, като възложител и ответното 1 гражданско дружество, като изпълнител, са сключени три договора: Договор № 0121МЕР/31.05.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Шумен, Договор № 0120-МЕР/31.05.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Русе и Договор № 0182- МЕР/02.09.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Варна.

Твърди, че трите договора са сключени с ДЗЗД „ПРОСЕКИ 2020“, от „ЕСО“ АЕД, като енергийно предприятие по смисъла на §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), което осъществява дейността: „пренос на електрическа енергия“ въз основа Лицензия № Л-419-04/18.12.2013г, в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП и изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария, обслужвани от „ЕСО“ АЕД, на територията на 3 мрежови експлоатационни района /МЕР/ МЕР Шумен, МЕР Русе и МЕР Варна, и на основани е чл. 112 от ЗОП.

Твърди, че поради виновно неизпълнение задълженията на изпълнителя, като възложител „ЕСО“ АЕД развалило трите договора с едностранни изявления, обективирани в писма изх. №№ ЦУ-ЕСО-7528#34/02,10,2023г., ЦУ-ЕСО-7528#32/02,10,2023г. и ЦУ-ЕСО7528#36/02,10,2023г., считано от 01,12,2023г. С писмата бил даден срок за изпълнение на всички задължения по трите договора, по всяка изпратена преди 13,07,2023г. заявка, до 30,11,2023г., но такова не настъпило.

При развалянето на изпълнителя били начислени неустойки - за забавено изпълнение по чл. 7,1, от договорите, за поръчките изпълнени със забава, както и компенсаторни неустойки по чл. 7,5, от договорите, дължими при разваляне на договорите поради виновно неизпълнение.

С Писмо изх. № ЦУ-ЕСО-13688/22.12.2023г., „ЕСО“ АЕД изпратило на ДЗЗД „Просеки 2020‘', протоколи за неустойки №№ 171, 172, 173, 174, 175, 176/22.12.2023г., по процесните три договора с покана за плащане в 7 дневен срок и предупреждение, че при липса на плащане сумите ще бъдат прихванати от дължимото плащане за извършената работа по издадените от изпълнителя фактури, на основание чл. 7,3, от договорите. Поради анулиране на Протокол за неустойка № 173/22.12.2023г. по Договор № 0182МЕР/02.09.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, обслужвани от МЕР Варна, с писмо изх. № ЦУ- ЕСО- 190/05,01.2024г. бил изпратен на изпълнителя актуалният Протокол за неустойка № 4/04.01.2024г., по същият договор. Плащане не последвало в даденият срок, поради което „ЕСО“ АЕД извършило прихващане с част от вземанията по претендираните неустойки, с вземането на изпълнителя по издадените от него фактури, до размера на по малкото от тях. Останалата част от вземанията за неустойки след прихващането, както и вземанията неустойки, за които не е извършено прихващане, и вземанията за обезщетение за забава, представляват предмет на предявените искове.

Твърди, че неизпълнението по всеки един от договорите, респ. извършеното прихващане с вземането за неустойка, с насрещното вземане на ответинка за възраграждение за извършената работа, след прекратяването му, се изразява в следното:

1, По Договор № 0121-МЕР/31.05.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, . обслужвани от МЕР Шумен:

Изпратени са, но не са изпълнени от ответника две заявки по чл. 6.1 от договора за почистване на сервитути на територията на МЕР Шумен – Заявка с изх. № ЕСО -ШУ134/03.07.2023г . за почистване на ВЛ 220кV Тича от ст. 165 до ст. 170, с определена площ 6,99дка - ръчен способ и 39.99дка - машинен способ. Максимален срок за изпълнение чрез ръчен способ - 2 (два) календарни дни и максимален срок за изпълнение чрез машинен 2 способ способ - 2 (два) календарни дни, съгласно чл. 2.3.3, от Договора; Заявка с изх . № ЕСО-ШУ-140/04 .07.2023г . за почистване на ВЛ 110кV Иглика от ст. 131 до ст. 132, с определена площ 4,52дка - ръчен способ. Максимален срок за изпълнение 1 (един) календарен ден, съгласно чл. 2.3.3, б.“а" от Договора.

С Писмо изх. № ЦУ-ЕСО-7528#4/13.07.2023г. - 20 календарни дни за изпълнение на всички заявки дадени до 13.07.2023г., след който възложителя ще счита договора за развален. Този срок е продължен с 60 дни считано от 03,08,2023г. с писмо изх. № ЦУЕСО7528#17/02.08.2023г. и отново продължен с писмо изх . № ЦУ-ECO-7528#34/02.10.2023г.

- считано до 30.11.2023г. включително, след изтичане на който от 01.12.2023г., поради виновното неизпълнение на ответника договорът е развален.

На основание чл. 7.5. от договора е начислена неустойка за неизпълнение в размер на 68 510,00лв. (20% от прогнозната стойност на обособената позиция - 20% от 342 550.00лв.), по Протокол за неустойка № 175/22.12.2023г., изпратен на ответника с писмо изх. № ЦУЕСО13688/22.12.2023г., с покана за плащане в 7 дневен срок, която до момента не е платена.

2, По Договор № 0120-МЕР/31.05.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, . обслужвани от МЕР Русе, са изпратени, но не са изпълнени от ответника по чл.6.1 две заявки:

2а. Заявка с изх. № ЕСО-РС-293/25.10.22г. за почистване на 110кV "Вардим'', с площ 45дка - горска територия (просека), машинен способ, с максимален срок за изпълнение 2 (два) календарни дни, съгласно чл. 2.3.3, б.”б" от Договора.

След покана за изпълнение на заявката от възложителя до изпълнителя с писмо изх .

№ ECO-РС-169/12.05.2023 с указания, че съгласно чл. 5.2.2. от договора може да поиска съдействие от възложителя за изпълнението, изпълнителя изпратил писмо за приключване на обекта с вх.№ ECO-РС-500/01.12.2023г., съгласно което от възложените за почистване 45дка. са изпълнени и приети едва 8дка от трасето на 110kV "Вардим, поради което е налице частично изпълнение и забава от 386календарни дни.

За забавеното изпълнение е начислена неустойка на изпълнителя, в размер на 2470,40лв.. съгласно чл. 7.1 от договора - 0,4 % за всеки ден забава, от стойността на заявката (1600,00лв.*0,4%*386дни=2470,40лв.), по Протокол за неустойка № 171/ 22.12.2023г., изпратен на изпълнителя с писмо изх . № ЦУ -ЕСО13688/22.12.2023г., с покана за плащане в 7 (седем) дневен срок от получаването му с предупреждение, че при неплащане сумата ще бъде прихваната от дължимите плащания по издадените от ответника фактури по чл. 7.3. от договора.

Поради неплащане в 7 дневен срок, начислената неустойката по протокол № 171/22.12.2023г., ищецът извършил прихващане с вземането за неустойка в размер на 2 470, 40 лв., с вземането на ответника по фактура № 0000000009/01,12.2023г., на стойност 1600лв., без ДДС, като след прихващането дължимата неустойка е в размер на 870,40лв., които до момента не са платени.

2б. Заявка с изх . № 54/25.05.2023г . за почистване на ВЛ 110кV „Пеликан“ с определена площ 55дка - почистване на сервитутна зона в горска територия (просека), чрез ръчен и машинен способ, с максимален срок за изпълнение 3 (три) календарни дни, по чл.

2.3.3 от Договора.

С писмо изх. № ЦУЕСО- 7528#П 6/02.08.2023г. на изпълнителя бил даден 60 дневен срок, считано от 03.08.2023г за извършване на дейностите по заявките изпратени до 13.07.2023г., включително последната, който срок бил продължен до 30.11.2023г. с писмо изх. № ЦУ-ЕКО- 7528#32/02.10.2023г. с предупреждение, че след изтичането договора ще се счита за развален считано от 01.12.2023г. В срока не е налице изпълнение.

Поради неизпълнение на действията по почистване на просеката на ВЛ 110kV "Пеликан", по заявка с изх . № 54/25.05.2023г. и частично забавено изпълнение и частично 3 неизпълнение по заявка с изх . № ЕСО-РС-293/25.10.22г. за почистване на 110кV "Вардим", Договор № 0120-МЕР/31.05.2022г. е развален от възложителя, на осн ован и е чл. 87 и сл. от ЗЗД, считано от 01.12.2023г., като на основание чл. 7.5. от договора е начислена неустойка за неизпълнение в размер на 68 510,00лв. (20 % от прогнозната стойност на обособената позиция - 20 % от 342 550,00лв.).

Протокол за неустойка № 176/22.12.2023г. е изпратен на ответника с писмо изх.№ ЦУ-ЕСО-13688/22.12.2023г. с покана за плащане в 7 (седем) дневен срок.

Общо начислените неустойки от „ECO“ ЕАД по протокол по № 171/22.12.2023г . и протокол № 176/22.12.2023г. за забавено изпълнение и за неизпълнение са в общ размер на 70 980.40 лв., като след извършеното прихващане дължимият остатък по Договор № 0120- М ЕР/31.05.2022г., е в размер на 69 380.40лв.

3, По Договор № 0182- МЕР/02.09.2022г. с предмет: „Почистване на сервитути на електропроводи от преносната мрежа на РБългария“, . обслужвани от МЕР Варна, са изпратени, но не са изпълнени от ответника по чл.6.1 следните 11 броя заявки:

3а. Заявка с изх . № ЕСО-Вн-718/27.09.22г . за почистване на 110 кV "Галатея", за 26 дка. горска територия площ за почистване и 33,4дка - извън горска територия, с ръчен способ, с максимален срок за изпълнение, съгласно чл. 2.3.3. от договора - 20 кал. дни.

Заявката е изпълнена със забава от 43 календарни дни - от издаване на позволителни за сеч (21.10.2022г.) до уведомяване на Възложителя (08.12.2022г). За забавата е начислена неустойка - 1344.18лв.. по чл.7.1. от договора (7815 лв.*0,4%*43дни=1344.18лв), със съставен Протокол за неустойка № 12/08.02.2023г. С вземането за неустойка е извършено прихващане с вземането на ответника за възнаграждение по фактура №