Решение № 405 от 27.10.2025, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 405 гр. Варна, 27.10.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на втори октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Деница Добрева при участието на секретаря Мая М. П. като разгледа докладваното от Деница Добрева Търговско дело № 20243100900208 по описа за 2024 година

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Производството е образувано по допустими осъдителни искове, предявени от “Балистик Сел” ЕООД, ЕИК 201055457, със седалище гр.София срещу Община Варна, ЕИК 000093442, със седалище гр.Варна за заплащане на сумите както следва:

-сумата от 1 361 538 лева, представляваща възнаграждение по договор № Д21001664ВН от 03.11.2021г. за техническо обслужване и системно администриране на Автоматизирана билетна система на Община Варна за периода от 04.07.2023 г. до 03.02.2024 г .по фактура № 0210000201 от 01.02.2024 год. и фактура №0210000210 от 23.02.2024 год., издадени във връзка с изпълнение на дейности по чл.6, ал. 1,т. 2.1 и т.2.2 от договора, ведно със законната лихва от датата на исковата молба-19.04.2024г. до окончателното издължаване на сумите, на осн. чл. 79 от ЗЗД, а в евентуалност, с случай на отхвърляне на иска, за присъждане на сумата от 2 199 029,40 лева с ДДС , поради неоснователното обогатяване на ответника с извършените по –горе дейности по фактури, ведно със законната лихва от датата на исковата молба-19.04.2024г. до окончателното издължаване на сумите, на осн. чл. 61, ал.1 от ЗЗД:

- сумата от 136 153,80 лева, представляваща неустойка по чл. 30 договор № Д21001664ВН от 03.11.2021г. за техническо обслужване и системно администриране на Автоматизирана билетна система на Община Варна за забавено изпълнение на задълженията по фактура № 0210000201 от 01.02.2024 год. и фактура №0210000210 от 23.02.2024 год., начислена за периода 1.04.2024г. до 10.

04.2024г.

Твърди се в исковата молба, че страните по спора са облигационно отношения по силата на договор № Д21001664ВН от 03.11.2021г. за техническо 1 обслужване и системно администриране на Автоматизирана билетна система на Община Варна по проект “Интегриран градски транспорт на Варна”, включващ и услуги по актуализация и консултиране за обезпечаване работата на системата.

При преценка, че договорът е сключен за определени срок, се твърди, че същият е продължени по силата на решение на Общинския съвет, с което са предвидени нови средства за изпълнение на предмета на договора.

В изпълнение на договора с нарочни възлагателни писма за периода от 04.07.2023 год. до 03.02.2024 год. на ищцовото дружество са възложени дейности по групи в т. 6 от договора, свързани с извънгаранционна поддръжка, техническо обслужване на системно администриране на Автоматизираната билетна система на Община Варна, за които не е заплатено договорено между страните възнаграждение. За извършените дейности на възложителя за представяни месечни отчети, които за периода 04.07.2023 год. до 03.01.2024г. са приемани без забележки по реда на чл. 27.1. от договора. Твърдят се следните конкретни възлагания по договора, съответно изпълнение:

1.На 07.07.23г. с писмо от ОП ТАСРУД №531 /05.11.2021г. са възложени ремонтни дейности съгласно справка за дефектирали устройства. Съгласно възлагането изпълнителят е установил дефектирали устройства и е извършил описание на проблемите и на дейностите, необходими за отстраняването им.

Изпълнението е прието от възложителя с приемателен протокол от 08.08.2023г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.07.23г.-03.08.23г.

2.На 13.07.2023г.с писмо от ОП ТАСРУД №777/13.07.2023г. е възложен ремонт на счупени дисплеи на валидатори на/ ВА1/ в ППС с рег.номер В0229СА;

/ВАЗ/ в ППС, с рег.номер В8679НХ,

/ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8678НХ, /ВА2/ в

ППС с рег.номер В8724НХ, ВА 1/ в ППС с per, номер В3627СА /ВА2,/ в ППС с рег.номер В3280КА, МПБ на спирка ,,Чаталджа" за Център и ремонт на счупено предпазно стъкло на информационна табела на спирка „Чаталджа" за център.

Изпълнението на ремонта на валидаторите е прието от възложителя с приемателен протокол от 07.09.2023г., а дейностите са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г., а на ремонта на дисплея на МПБ на спирка ,,Чаталджа" за Център с протокол от 8.08.2023г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.07.23г.-03.08.23г. Ремонтът на предпазно стъкло на информационна табела на спирка „Чаталджа" за център е приет с приемателен протокол от 06.10.2023г., включен е в месечен отчет и хорарна справка за период 4.09.23г.-03.10.23г.

3.На 29.06.2023г.с писмо от ОП ТАСРУД №723/29.06.2023г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8676НХ, /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В7502СТ, /ВА1/ в ППС с рег.номер В8551НХ .

Изпълнението на ремонта е прието от възложителя с приемателен протокол от 08.08.2023 г., а дейностите са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.07.23 г.-03.08.23г.

4.На 20.06.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №686/20.06.2023 г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори/ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8699НХ, /ВА2/ в ППС е рег.номер В8683ИХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В3628СА, /ВА2/ в ППС с рег.номер В8606НХ, /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8697НХ /ВАЗ/ в ППС с рег.

2 номер В8691НХ, /ВАЗ/ в ППС с peг. номер В8665ТМ, /ВА2/ в ППС с рег.. номер В8662НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В0958КР ;/ВА2/ в ППС с рег.номер 307, ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8723НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В2786КА , /ВА2/ в ППС с рег.номер В5812КА, /ВА2/ в ППС е рег.номер В0231СА , /ВА2/ в ППС с рег.номер В1975КА, /ВА2/ в ППС с рег.номер В3397КА и на счупен RFID карточетец на валидатор /ВА2/ в ППС с рег.номер В8550НХ. Изпълнението на ремонтите на валидаторите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 08.08.2023 г., а дейностите са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.07.23 г.03.08.23 г., а относно ремонта на карточетеца с протокол от 7.09.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

5.На 22.06.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №700/22.06.2023 г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори /ВА2/ в ППС с рег.номер В8661 НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В 8580 НХ, /ВА3/ в ППС с рег.номер В86701 НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В0210СА, /ВА3/ в ППС с рег.номер В8677НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В3294КА. Изпълнението на ремонта е прието от възложителя с приемателни протоколи от 08.08.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.07.23 г.-03.08.23г.

6.На 25.07.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №818/25.07.2023 г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на МПБ на спирки „Тракия“ за център и „ Автогара“ за квартали. Изпълнението на ремонта е прието от възложителя с приемателни протоколи от 08.08.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.07.23 г.-03.08.23г.

7. На 11.08.23г. с писмо от ОП ТАСРУД №53 /05.11.2021 г. са възложени ремонтни дейности съгласно справка за дефектирали устройства. Съгласно възлагането изпълнителят е установил дефектирали устройства и е извършил описание на проблемите и на дейностите, необходими за отстраняването им.

Справката е предоставена на възложителя с приемо -предавателен протокол от 11.08.2023 г., а изпълнените дейности са прието на 7.09.2023г. и са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

8. На 18.06.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №798/18.07.2023 г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори /ВА1/ в ППС с рег.номер В 8690 НХ, /ВА3/ в ППС с рег.номер В 8693 НХ, /ВА3/ в ППС с рег.номер В3064 КА, /ВА2/ в ППС В8699НХ, /ВА1/ в ППС с рег.номер В1974КА, /ВА2/ в ППС с рег. номер В8596НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В 8673 НХ. Изпълнението на ремонта е прието от възложителя с приемателни протоколи от 07.09.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

9.На 07.08.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №846/01.08.2023 г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори на /ВАЗ/ в ППС с peг. номер В8695НХ, /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В0956КР, /ВА2/ в ППС с peг номер В8571НХ, /ВАЗ/ в ППС с pen номер В7502СТ, /ВА1/ в ППС с peг. номер В8703НХ, ремонт на счупена брава на МПБ находяща се на спирка „Ученически комплекс" за център, ремонт на счупен дисплей на МПБ, находяща се на спирка „Музея" за КК, ремонт на счупена ключалка на МПБ, находяща се на спирка „Тракия" за квартали. Изпълнението на ремонтите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 07.09.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

3

10.На 18.08.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №917/18.08.2023г. е възложен ремонт на счупен дисплей на МПБ на спирка „Музея“ за център. Изпълнението на ремонта е прието с протокол от 07.09.2023г. и е включено в месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

11. На 07.06.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №628/07.06.2023 г. са възложени ремонти на счупени ключалки на МПБ, находящи се на ППС с рег.№ 302, на в ППС с рег.номер В8692НХ и на в ППС с рег.номер В8599НХ. Изпълнението на ремонта е прието с протокол от 07.09.2023г. и е включено в месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

12. На 08.08.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №881/08.08.2023 г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори на /ВА2/ в ППС с рег.номер В3627СА, /ВА2/ в ППС с рег. номер В7048СА, /ВАЗ/ в ППС с рег. номер В8704НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер В8599НХ, /ВАЗ/ в ППС с рег.номер B5053BB, /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8672НХ /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8672НХ, /ВАЗ/ в ППС с рег.номер В8681НХ, /ВА1/ в ППС с рег.номер В8665ТМ и ремонт на дефектирал дисплей на МПБ, находящ се на спирка „Тракия" за квартали. Изпълнението на ремонтите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 07.09.2023 г., а дейностите са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

13. На 30.08.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №964/30.08.2023 г. са възложени - ремонти на счупени дисплеи на валидатори на /ВА2/ в ППС с рег.номер В8694НХ, /ВА2/ в ППС с рег.номер B7051СА и ВА2/ в ППС с рег. номер В8656НХ.

Изпълнението на ремонтите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 07.09.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.03.09.23г.

14. На 20.06.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №687/20.06.2023 г. са възложени - ремонти на счупени ключалки на МПБ в ППС с рег. номера В8665НХ, В8662НХ, В8671НХ, В8702НХ, В8606НХ, В8670НХ. Изпълнението на ремонтите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 07.09.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

15. С писмо от ОП ТАСРУД №965/31.08.2023 г. са възложени - ремонти на счупени дисплеи на валидатори на ППС с рег. номера В1641КР, В8670НХ, B8695HX, В8682НХ, В8662НХ, В8590НХ, В8683НХ. Изпълнението на ремонтите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 07.09.2023 г. съгласно месечен отчет и хорарна справка за период 4.08.23г.-03.09.23г.

16. На 11.09.23г. с писмо от ОП ТАСРУД №531 /05.11.2021 г. са възложени ремонтни дейности съгласно справка за дефектирали устройства. Съгласно възлагането изпълнителят е установил дефектирали устройства и е извършил описание на проблемите и на дейностите, необходими за отстраняването им.

Справката е предоставена на възложителя с приемо -предавателен протокол от 11.09.2023 г., прието е с протокол от 06.10.2023г. а изпълнените дейности са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.09.23г.-03.10.23г.

17. С писмо от ОП ТАСРУД №982/01.09.2023г. са възложени ремонти на счупени дисплеи на валидатори на ППС с рег. номера В8542НХ, В9662СТ, В0224СА, В8670НХ, В8673НХ, В0951КР, В9616ВТ, В8693НХ, В8697НХ,

В9611ВТ, B8354AT, В8599НХ, В8704HХ, В8574НХ, ремонт на счупен карточетец 4 на ППС с рег.номер В8678НХ , както и ремонт на счупен дисплей на МПБ, находяща се на спирка „Чаталджа" за център. Изпълнението на ремонтите е прието от възложителя с приемателни протоколи от 06.10.2023 г., а дейностите са включени в месечен отчет и хорарна справка за период 4.09.23г.-03.10.23г.

18. На 14.09.2023 г. с писмо от ОП ТАСРУД №1024/14.09.2023г. е възложен ремонт на счупен дисплей на МПБ на спирка „Централна автобаза 2“ за центъра.

Изпълнението на ремонта е прието с протокол от 06.10.2023г. и е включено в месечен отчет и хорарна справка за период 4.09.23г.-03.10.23г.