Наредба № 2 от 19 октомври 1990 г. за провеждане на търгове в строителството

Чл. 1

(1) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на търгове в строителството, наричани за краткост „търгове“.

(2) Наредбата не урежда възлагане на строителството чрез пряко договаряне.

Чл. 2

Под „търг“ по смисъла на тази наредба се разбира процедура за избор на изпълнителя на работите или дейностите, предмет на търга, като се избира най-изгодната оферта по отношение на цена, срок и възможности за изпълнение при цялостно удовлетворяване на тръжните условия.

Чл. 3

(1) Предмет на търговете в строителството може да бъде:

1. изпълнение на строителство на обекти или на отделни строителни и монтажни работи;

2. доставка и (или) монтаж на машини и съвръжения;

3. наработване на проучвателни и проектни работи (включително на тръжен проект), топографо-геодезически и кадастрални работи;

4. ръководство и монтрол при изпълнение на строителството;

5. въвеждане в експлоатация на обекти;

6. поддържане на обекти до предаването им на инвеститора и др.

(2) Предметът на търга може да включва отделни или групи дейности, свързани със строителството, както и изпълнение на завършен инвестиционен продукт (инженеринг).

Чл. 4

Според условията за договаряне на цената на строителството търговете са:

1. за изпълнение по договорна цена, която се определя на основание на подробните количествени сметки в тръжния проект;

2. за договаряне на цени на строителни и монтажни работи, количествата на които се доказват по време изпълнение на строителството.

Чл. 5

Търговете по чл. 4, т. 2 се обявяват, когато не са известни предварително подробните количествени сметки.

Чл. 6

(1) Право за провеждане на търг имат всички инвеститори.

(2) Търговете, организирани от чуждестранни инвеститори в пашата страна, се провеждат при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 7

(1) Участието в търговете не се ограничава. За участие в търговете могат да се канят и чуждестранни фирми.

(2) Имената на участвуващите, техният брой и съдържанието на офертите се запазват от организатора в тайна до обявяване на резултата от търга.

(3) Участниците в търга се ползуват с равни права, независимо от стопанската им принадлежност или обвързаност с инвеститора на търга.

Чл. 8

(1) Организатори на търговете в строителството са инвеститорите.

(2) Инвеститорите могат да възлагат подготовката и провеждането на търга на организаторите, които могат да бъдат:

1. строителни борси, консултантски, проектантски, строителни и други фирми;

2. творчески съюзи и организации.

(3) В случаите по ал. 2 средствата за подготовка и провеждане на търговете се договарят между инвеститора и организатора.

Чл. 9

Заплащането на тръжните книжа и изработването на офертата са за сметка на участниците в търга, с изключение на случаите, в които с тръжните книжа се предвиждат други условия.

Чл. 10

Промени в тръжните книжа след обявяването на търга не се допускат.

Чл. 11

(1) Търгът не се провежда:

1. при участие само на един кандидат;

2. когато офертата само на един от участниците отговаря на изискванията в тръжните книжа, включително за опазване на околната среда.

(2) При случаите по ал. 1 инвеститорът обявява търг или договаря пряко с лицето по т. 2.

Чл. 12

Търговете в строителството са публични по отношение на обявяването им за неограничено участие и по отношение обявяването на резултата от търга.

Чл. 13

(1) Търговете се обявяват от организатора чрез средствата за масово осведомяване, Обявята се обнародва най-малко в един всекидневник. Броят на обявите и съдържанието им, както и използуваните начини не се ограничават.

(2) Инвеститорът и организаторът на търга могат да изпратят допълнително покана за участие в търга до предпочитани от тях или изявени в областта на строителството и предприемаческата дейност фирми.

Чл. 14

(1) Обявата за търг трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. инвеститор, предмет на търга и срок за представяне на офертите;

2. организатор, адрес и телефон (телекс, телефанс);

3. място и срок за проучване и получаване на тръжните книжа;

4. депозитна вноска за участие в търга и банковата сметка за превеждането ѝ.

(2) Обявата може да съдържа и други данни според желанията на инвеститора, като:

1. срок за начало на търга и обявяване на резултатите;

2. допълнителна информация за характера и спецификата на обекта и неговите подобекти или за другите дейности, предмет на търга;

3. изисквания за съотношението между нашата и чуждестранната валута за участие в търга и при договаряне на изпълнението (когато в тръжните условия се предвижда заплащане и в чуждестранна валута);

4. изисквания за представяне на банкови гаранции или препоръки (референции), когато такива се изискват от тръжните условия.

Чл. 15

(1) Крайният срок за представяне на офертите е най-малко 30 дни след публикуване на обявата.

(2) Крайният срок може да бъде продължен чрез обява, обнародвана по реда на чл. 13, ал. 1 най-малко 10 дни преди изтичане на тридесетдневния срок по ал. 1.

(3) При изпращане на офертата по пощата важи датата на пощенското клеймо.

Чл. 16

(1) Допълнения или изменения в предадени вече оферти не се допускат. Оферти, представени след обявения краен срок, не се приемат.

(2) До изтичане на срока за представяне на офертите участниците в търга се ползуват от правото да получават от организатора допълнителна писмена и устна информация, свързана с търга.

Чл. 17

(1) На заявилите, че ще участвуват в търга се предава или изпраща покана за участие. Тя представлява официално обръщение към участниците, което съдържа:

1. наименование и местоположение на обекта и (или) кратка характеристика на другите дейности, предмет на търга;

2. краен срок и място за предаване на офертата;

3. базова стойност на обекта, строителни и монтажни работи (СМР) или доставката на оборудването, предмет на търга;

4. пределен срок за изпълнение на строителството и (или) другите дейности, предмет на търга.

(2) Примерен образец на покана за участие в търг е даден в приложение № 1.

Чл. 18

Тръжните книжа се осигуряват от инвеститора и представляват пакет от документи, който се предоставя на участниците срещу заплащане или безплатно. Те се изготвят на български език.

Чл. 19

Тръжните книжа се състоят от:

1. тръжни условия;

2. тръжен проект;

3. образец на офертата;

4. образец на договор.

Чл. 20

Тръжните условия съдържат:

1. указания за начина на попълване на тръжните книжа, които ще се приложат към офертата;

2. изисквания за съобразяване с предоставените документи и информация за строителната площадка, ползуването на съществуващи пътища, снабдителни системи и други комуникации;

3. избор или проект на технология, включително строително-конструктивна система за изпълнение на СМР;

4. изисквания за приемане на СМР, включително документиране на скритите работи, и за допуснатите отклонения в границите на стандартизационните и другите нормативни изисквания;

5. изисквания за посочване на съответните стандартизационни документи, на които ще отговарят влаганите строителни материали, полуфабрикати и изделия, а за които няма такива — техническите характеристики, на които те трябва да отговарят;

6. изисквания за представяне на разработен от участниците проект за условията за организация и изпълнение на строителството;

7. изисквания към ценообразуването, обосноваващо цената в предлаганата оферта;

8. начините за осъществяване на делови контакти и кореспонденция между обявителя и участниците в търга;

9. изискване за представяне на препоръки за доказване на финансовите, ресурсните и организационните възможности на участниците за срочно и качествено изпълнение на строителството и гаранции (парична вноска, гаранционно писмо от банка и др.) за финансово осигуряване на обекта, предмет на търга;

10. други условия, свързани с вида, спецификата и характера на обекта, както и специфични изисквания, свързани с процедурата на търга, които инвеститорът прецени за целесъобразни.

Чл. 21

Тръжният проект се изработва в обхват и съдържание, достатъчни за изработване на офертата, и се оформя във:

1. текстови разработки;

2. графични материали;

3. сметна документация.

Чл. 22

Офертната форма представлява единен образец за всички участници. Тя се прилага към отделните оферти. Примерен образец на офертната форма е даден в приложение № 2.

Чл. 23

(1) Договорът представлява единен образец към тръжните книжа за всички участници, който се попълва, подписва и прилага като проект на договор към отделните оферти.

(2) С договора се определят:

1. предметът на търга;

2. цените, сроковете и начинът на заплащане, в това число:

3. правата и задълженията на изпълнителя, в това число свързани със:

4. правата и задълженията на инвеститора, в това число свързани със:

5. други условия, в това число:

(3) Препоръчителни образци за договори са дадени в приложение № 3.

Чл. 24

Под „оферта“ по смисъла на тази наредба се разбира пакетът от документи на участниците в търга. С офертата се предлагат цената и сроковете за изпълнение, представят се възможностите и гаранциите на участника за изпълнението на строителството и (или) на другите дейности, предмет на търга, и се предлага договор.

Чл. 25

Офертата се състои от:

1. попълнения образец на офертата, предоставен с тръжните книжа;

2. проект за условията за организация и изпълнение на строителството;

3. сметна документация за обосноваване на предложената цена;

4. препоръчки (референции) или гаранции, когато такива се изискват с тръжните условия;

5. проект за договор.

Чл. 26

Офертната форма от тръжните книжа се прилага към офертата след попълването и подписването ѝ от участниците в търга.

Чл. 27

(1) Проект за условията за организация и изпълнение на строителството се изработват в съответствие с тръжните условия.

(2) Примерен обхват и съдържание на проекта за условията за организация и изпълнение на строителството е даден в приложение № 4.

Чл. 28

Образецът за договор от тръжните книжа се прилага към офертата след попълването, допълването и подписването му от участниците в търга.

Чл. 29

Специфичните изисквания по този раздел се отнасят към тръжните книжа и офертите на търгове за изработване на проучвателни, проектни, топографо-геодезически и кадастрални работи.

Чл. 30

(1) Тръжните книжа се състоят от:

1. тръжни условия;

2. задание за проучване или проектиране;

3. образец на офертна форма;

4. образец на договор.

(2) Тръжните условия са със съдържание съгласно чл. 20, т. 1, 2, 7, 8, 9 и 10.

(3) Заданието за проучване или проектиране се изработва от инвеститора и отразява конкретните му изисквания към обекта на проучване или проектиране.

(4) В съдържанието на договора съгласно чл. 23, ал. 2, т. 3 и 4 вместо правата и задълженията на страните при изпълнението на строителството се уреждат права и задължения на страните при изпълнение на проучването или проектирането.

Чл. 31

Офертите се състоят от:

1. попълнения образец на офертата, предоставен с тръжните книжа;

2. проектосметната документация на проучването, проектирането, топографо-геодезическите или кадастралните работи за фазата (етапа), предмет на търга;

3. обосновано предложение за цената и сроковете за изпълнение на проучването, проектирането, топографо-геодезическите или кадастралните работи в следващите фази;

4. препоръчки или гаранции, когато такива се изискват с тръжните условия;

5. проект за договор.

Чл. 32

Търговете обхващат три основни етапа:

1. подготовка;

2. провеждане на търга;

3. възлагане на строителството и (или) другите услуги.

Чл. 33

Подготовката за провеждане на търг включва:

1. изработване на тръжните книжа;

2. обявяване на търга;

3. предаване на тръжните книжа;

4. приемане на офертите.

Чл. 34

Анонимността на участниците и съдържанието на офертите се осигурява, като:

1. офертата се представя в плик, на който се поставя мото с размери 2,5 × 10 см в десния горен ъгъл;

2. организаторът проверява офертата и приложенията към нея. Когато тя отговаря на тръжните условия, се запечатва в плика в присъствие на участника. В негово отсъствие се закрива мотото и се кодира офертата с други знаци.

Чл. 35

Представените оферти, които отговарят на тръжните условия, се разглеждат и класират от комисия в срока, определен с тръжните книжа.

Чл. 36

(1) Комисията по чл. 35 се назначава от инвеститора.

(2) Квалификационният състав на комисията трябва да е в състояние да извърши качествена и ефективна експертиза и класиране на офертите по отношение на:

1. предлаганата цена и правилността на съставяне на сметната документация, както и надеждността на банковите гаранции на участниците;

2. реалността на предложените срокове за изпълнение на строителството и (или) другите услуги;

3. възможностите на участниците за ефективна организация и изпълнение на строителството;

4. правилността на съставяне на офертата и проекта за договор в съответствие с нормативните изисквания на тръжните условия.

Чл. 37

(1) Комисията по чл. 35 преглежда, оценява и класира допуснатите за участие оферти в зависимост от предложените с тях цени, срокове и защитени възможности за организиране на срочно и качествено изпълнение на строителството и (или) другите дейности, предмет на търга.

(2) Заседанията на комисията се провеждат при участие на най-малко 2/3 от състава й.

(3) Комисията класира само тези от допуснатите оферти, които според нея имат качествата да бъдат препоръчани на инвеститора за избор на изпълнител (за определяне на участника, спечелил търга).

(4) Решението на комисията се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъствуващите и се документира с протокол. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се утвърждава от инвеститора в срока, определен с тръжните условия. Решението е препоръчително за инвеститора.

(5) Протоколът на комисията трябва да съдържа обосновка за предложеното решение въз основа на приетите критерии за оценяване на офертите.

Чл. 38

(1) Като има предвид решението на комисията, инвеститорът в 10-дневен срок определя изпълнителя и му изпраща покана за допълнителни преговори, свързани с възлагане на строителството и (или) другите дейности, предмет на търга.

(2) Инвеститорът подписва предложения договор в офертата на спечелилия търга участник. С това договорът става основен задължителен документ за изпълнение на строителството и (или) другите дейности, предмет на търга.

Чл. 39

(1) Организаторът връща неподписани договорите и офертите на участниците, които не са спечелили търга, като ги уведомява за резултатите от търга и им връща депозитната вноска.

(2) Когато търгът се закрие преди обявения краен срок за представяне на офертите, освен депозитната вноска се връща и стойността на закупените тръжни книжа след представянето им от участниците. Стойността на тръжните книжа не се връща, когато офертата не отговаря на условията на търга и не е допусната за разглеждане от комисията.

(3) Депозитната вноска не се връща, ако участникът оттегли офертата си преди обявения краен срок за провеждане на търга.

§ 1

Членовете на комисията по чл. 35 и отговорните служебни лица, участвуващи в провеждане на търговете в строителството, са длъжни строго да спазват анонимността по чл. 34, тръжните изисквания и останалите изисквания на тази наредба. Изгубилите, унищожилите или повредилите офертата, извършилите действия, несъвместими с тръжните изисквания и тази наредба, или други нарушения във връзка с провеждането на търга носят дисциплинарна или административнонаказателна отговорност по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, а в случай на престъпление — по чл. 282 до чл. 285 от Наказателния кодекс, както и имуществена отговорност по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите.

§ 2

Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство.

§ 3

Наредбата се прилага за провеждане на търгове за строителни обекти, чието изпълнение ще започне след 1 януари 1991 г.

§ 4

Указания по прилагането на наредбата дава министърът на строителството, архитектурата и благоустройството или упълномощено от него лице. Министър: Ив. Кръстев

Приложение 1 Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2 Препоръчителен образец

(наименование на организатора) Покана за участие в търг (наименование на инвеститора) в качеството си на инвеститор Ви кани да участвувате като кандидат за изпълнител в търг за: с местонахождение: лв. и определен срок за изпълнение месеца. Вие можете да получите две копия от тръжните книжа срещу сумата от лв. и (или) която не под (чуждестранна валута) лежи на връщане. Офертите ще се приемат на адрес: 19 г. до 19 г. всеки работен ден от до часа. С уважение: Приложение № 2 към чл. 22, ал. 2 Препоръчителен образец (наименование на участника) Оферта До (наименование и адрес на организатора) Господа, След като получихме тръжните книжа за . . . . . (наименование на обекта, СМР, доставката на оборудване и (или) други дейности, предмет на търга) . . . . . с инвеститор . . . . . ние, долуподписаните, в качеството си на изпълнител, предлагаме да построим изцяло и съхраняваме обекта до предаването му на инвеститора, както и да извършим услугите, предмет на договора, съгласно условията, посочени в него за сумата . . . . . (лева или чуждестранна валута) Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да започнем строителството и другите услуги, предмет на договора, не по-късно от . . . . . . . . . . дни след сключването му и да предадем всички видове СМР и услуги, включени в договора, не по-късно от . . . . . дни след започване на неговото изпълнение. Ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта за срок от . . . . . дни след приключване на срока за предаване на офертите съгласно тръжните условия. Приложения: 1. Условия за организация и изпълнение на строителството. 2. Сметна документация (стойностни сметки и генерална сметка). 3. Препоръки и банкови гаранции съгласно тръжните условия. 4. Проект на договор. Дата . . . . . Населено място . . . . . Държава . . . . . Подписали: 1. . . . . (длъжност и име) 2. . . . . (длъжност и име)

Приложение 3 Приложение № 3 към чл. 23, ал. 2 Препоръчителни образци на договори

Образек 1 Договор за изпълнение на строителство Гл. изпълнител: . . . . . Инвеститор: . . . . . Обект (подобект): . . . . . Комплекс: . . . . . Местонахождение: . . . . . Договор за изграждане на: . . . . . во условията за начина на изграждане: а) готов строителен продукт („на ключ“); б) доказване обема на изпълнените строително-монтажни работи. 1. Дасеварищи за страни А. Инвеститорът, представляван от . . . . . от една страна, и Б. Изпълнителят, представляван от: . . . . . от друга страна, имайки предвид, че инвеститорът е приел офертата на изпълнителя, сключихме този договор за следното: II. Предмет на договора, цени, срокове 1. Инвеститорът възлага и изпълнителят приема да изпълни (и поддържа) обекта: . . . . . от инвеститора проекти: . . . . . 2. Изготвените от изпълнителя проекти се разглеждат, експертизират, утвърждават и одобряват по реда на чл. 215 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство. 3. Пълната обща стойност на договорените за изпълнение строителни (монтажни, архитектурно-строителни) работи възлиза на . . . . . лв. . . . . от които . . . . . %, платежи в левове, и . . . . . %, платежи в странна валута, в това число средства за допълнителни разходи и трудови възнаграждения, за неблагоприятни и специфични условия на труд, за транспорт и др. 4. Инвеститорът ще изплати премия в размер на . . . . . % от строителните и монтажните работи при изпълнение на следните условия: 5. От окончателните суми за разплащане на видовете работи, за които текат гаранционни срокове, се удържа . . . . . % гаранционна сума. Тя се изплаща в срок от 5 дни след изтичане на срока на гаранцията. 6. Срокът за цялостното построяване на обекта (подобекта) е . . . . . години, . . . . . месеци, . . . . . дни от датата на започването на строителството. За начало се смята датата на подписване на двустранен протокол и издаване на писмена заповед от инвеститора. 7. Срокът за поддържане на обекта е: . . . . . дни, както е посочено в приложение № 1 на офертата, изчислен от датата на приемането на обекта от инвеститора. 8. Общият гаранционен срок се определя на . . . . . месеца, . . . . . години от одобряване на приемателния протокол, като гаранционните срокове за отделните видове работи са определени съгласно Наредба № 6 за държавно приемане на обектите по капиталното строителство (чл 47). III. Задължения на инвеститора 1. Да открие финансиране на обекта при следните условия: 2. Да преведе на изпълнителя аванс в . . . . . дневен срок от подписване на договора в размер на . . . . . % от общата сума по договора и при следните условия: . . . . . който ще се приспадне при окончателното разплащане. 3. Периодичните разплащания за изпълнение на отделните работи ще се извършват, както следва: . . . . . 4. Окончателното разплащане ще се извърши в . . . . . -дневен срок от датата на представяне на отчетните документи при едно от следните условия: а) завършване на обекта; б) приемане на обекта; в) въвеждане на обекта в експлоатация. 5. Да предаде строителната площадка при следните условия: 6. Да предава работни чертежи съгласно график, който е неразделна част от договора. 7. В . . . . . -дневен срок след подписване на договора писмено да съобщи на изпълнителя имената на длъжностните лица, които ще извършват авторски надзор. 8. Да осигури контролни органи на обекта (подобекта) при изпълнение на строителството и за заверка на строителния дневник. 9. Да доставя машините и съоръженията съгласно график, който е неразделна част от договора. 10. Да предостави на изпълнителя необходимите за извършване на възложените по договора видове работи, специфични инструменти и уникална механизация съгласно графика, който е неразделна част от договора. 11. Да издаде заповед за приемането на обекта (подобекта) и да я изпрати на изпълнителя в срок от 3 дни преди първото заседание на приемателната комисия. 12. Да предостави на изпълнителя одобрен приемателен протокол на обекта (подобекта) .... дни след подписването му. IV. Задължения на изпълнителя 1. Да изпълни качествено възложените му работи по етапи и подобекти в срокове, посочени в договора. 2. Възложените работи да се изпълняват съгласно изработени от изпълнителя и подписани от инвеститора проекти. Когато изпълнителят изработва работни чертежи, той ги предлага за одобрение от контролните органи и утвърждаване от инвеститора. 3. Да изготви и съгласува с инвеститора или с определени от него органи проект за организация на изпълнението на обекта. 4. При изпълнение на възложените работи да спазва всички технически нормативни документи, БДС, ОН, както и международни такива, посочени в офертната документация, приета от инвеститора. 5. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма БДС, ОН или други разрешения за производството им и страната няма такъв производител, се предвиждат в проектите съгласно международни стандарти при предварително писмено съгласие на инвеститора. 6. Да предоставя на контролните органи на инвеститора заповедната книга на обекта съответно подписана и подпечатана от инвеститора, за да вписват нарежданията си за отстраняване на некачествено изпълнени работи и неотговарящи на стандартните изисквания материали и строителни елементи. 7. Изпълнителят непрекъснато уведомява инвеститора за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им. 8. Да изготвя изпълнителски чертежи и необходимите документи за предаване на обекта (подобекта). V. Санкции 1. За незавършване и непредаване на възложените работи се заплаща от изпълнителя неустойка в размер на ... % от стойността на договорените работи на ден, но общо не повече от ... %. 2. Същата неустойка инвеститорът дължи при забавяне на авансирането и другите плащания по договора. 3. За неизпълнение на вадължението си по т. ... на глава III и т. ... на глава IV от договора виновната страна дължи неустойки по ... лв. за всеки ден закъснение, но не повече от ... лв. за всеки отделен случай. 4. Когато размерът на причинените вреди и пропускатите ползи е по-голям от неустойката, дължи се разликата до по-голямата сума. 5. Неустойките, санкциите, вредите и пропускатите доходи по този договор се събират съгласно Гражданския процесуален кодекс. VI. Заключителни условия 1. Този договор се състави, подписа и подпечата в .... еднообразни екземпляра, по 2 за всяка страна. 2. Неразделна част от договора е офертата на изпълнителя. Инвеститор: ..... Изпълнителя: ..... Образец 3 Договор за изпълнение на проучвателни и проектни работи Главен изпълнител: ..... Инвеститор: ..... Обект (подобект): ..... Комплекс: ..... Местонахождение: ..... Договор за изпълнение на: ..... (наименование на ППР) ..... I. Договарящи се страни: A. Инвеститорът, представляван от ..... B. Изпълнителят, представляван от ..... ..... от друга страна, имайки предвид, че инвеститорът е приел офертата на изпълнителя, сключиха този договор за следното: ..... II. Предмет на договора, цени, срокове 1. Инвеститорът възлага и изпълнителят приема да извърши проучвателни или проектни работи, подробно изброени в поименен списък по подобекти, етапи и фази, дадени в приложение към този договор. 2. Изготвените от изпълнителя проекти се експертизират и одобряват по реда на чл. 215 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство. 3. Пълната обща стойност на договорените за изпълнение проучвателни или проектни работи възлиза на ..... от които ..... %, платени в левове, и ..... %. платени в чуждестранна валута, в това число средства за: главен проектант (при участие на подменълнителя); повече от договорените ..... броя варантини решения; използуване на електроникоизчислителна техника; уникален характер на архитектурни, технологични и конструктивни решения; постигане и надвишаване на определени технико-икономически показатели; предсрочно до ..... дни на проучвателните и проектните работи. 4. При необходимост от извършване на договорирани в чужбина за проучване на чуждестранна техника. неи опит, нови технологии, съгласуване при съвместно проектирани обекти, участие в търговски делегации за закупуване на конструктивни чертежи на изделия, технологична екипировка и др. разходите в левове и валута се осигуряват от инвеститора и са предмет на друг договор. 5. Инвеститорът ще изплати премия в размер на . . . . . лв. при изпълнение на следните условия: . . . . . 6. Срокът за предаването на проучвателните и проектните работи е определен с подробния график, който е неразделна част от договора и възлиза на . . . . . месеци (дни) от датата на подписване на договора. III. Задължения на инвеститора 1. Да открие финансиране на обекта при следните условия: . . . . . 2. Да преведе на изпълнителя аванс в . . . . . дневен срок от подписване на договора в размер на . . . % от общата сума по договора при следните условия: . . . . . който ще се приспадне при окончателното разплащане. 3. Периодичните разплащания за изпълнение на проучвателните и проектните работи ще се извършват, както следва: . . . . . 4. Окончателното разплащане ще се извърши в . . . . . дневен срок по безкасовата форма на плащане чрез платежно искане при следните условия: . . . . . При неиздаване на платежно искане инвеститорът е длъжен да извърши плащането с платежно нареждане в . . . . . дневен срок по депозирана покана от изпълнителя. 5. Да предаде необходимите изходни данни при подписване на договора или при следните условия: . . . . . 6. Да представя на изпълнителя и допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнението на проучвателните и проектните работи в . . . . . дневен срок от поискването им. 7. Да променя предадени от него данни само след предварително уведомяване на проектанта. Договарянето за бракуване на изпълнена работа, както и за нововъзникнала такава, става чрез двустранен акт с всички последствия за двете страни. Необходимостта от допълнителни заплащания и промяна на поетите срокове са предмет на допълнителен договор, който е неразделна част от този договор. IV. Задължения на изпълнителя 1. Да изпълни възложената му работа качествено, спазвайки изискванията в договорните условия: поетите в офертата; изходните данни, представени от инвеститора, в срокове по фази и етапи, обекти и подобекти съгласно графика, който е неразделна част от договора. 2. При изпълнение на възложените работи да спазва всичките български и международни технически нормативни документи, БДС, ОН, посочени в офертата документация, приета от инвеститора. Материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които няма БДС, ОН и други разрешения за производството им и в страната няма такъв производител, се предвиждат в проектите съгласно международни стандарти при предварително писмено съгласие на инвеститора. 3. Да предоставя възможност на инвеститора във натоварения от него контролни органи да извършват контрол при изпълнението на проучвателните и проектните работи. 4. Да докладва и защитава проучвателните и проектните решения при експертизирането, разглеждането, обявяването и утвърждаването им. 5. Да извършва всички работи за отстраняване на допуснати по негова вина пропуски, грешки, недостатъци и др., констатирани при утвърждаването на изпълнените работи в срокове, съгласувани с инвеститора. V. Санкции 1. За неизвършване и непредаване на възложените работи се заплаща от изпълнителя неустойка в размер на . . . % от стойността на договорените работи на ден, но общо не повече от . . . %. 2. Същата неустойка инвеститорът дължи при забавяне на авансирането, утвърждаването и предоставянето на изпълнителя на преходни фази. 3. Когато с проучвателните и проектните работи не се докажат предложените в офертата и одобрени от инвеститора технико-икономически параметри, се прави отбив в размер на . . . % от стойността на договора. 4. За неизпълнение на задълженията си по т. . . . . на глава III и т. . . . . на глава IV от договора виновната страна дължи неустойки по . . . . . лв. за всеки ден закъснение, но не повече от . . . . . лв. за всеки отделен случай. 5. При прекратяване на работата виновната страна заплаща неустойки в размер на . . . . % от уговорената стойност и стойността на извършената работа, установена с констативен акт. 6. Неизправната страна дължи и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават неустойките, но не повече от размера на общата сума по договора, фазата или етапа. 7. Неустойките, санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс. VI. Заключителни условия 1. Този договор се състави, подписа и подпечата в . . . . . еднообразни екземпляра, по 2 за всяка страна. 2. Неразделна част от договора са следните приложения: оферта; поименен списък на подобектите, етапите и фазите на проектиране; изходни данни. Инвеститор: . . . . . Изпълнител: . . . . .

Приложение 4 Приложение № 4 към чл. 27, т. 2 Условия за организация и изпълнение на строителството

1. Условията за организация и изпълнение на строителството се разработват от участниците в търговете за строителство съобразно това приложение, ако в тръжните условия не са посочени други завишени, занижени или допълнителни изисквания от инвеститора, свързани с характера, сложността и спецификацията на обекта. 2. Условията за организация и изпълнение на строителството са неразделна част от офертата и се състоят от графична част и обяснителна записка. 3. Графичната част включва уедрен комплексен календарен мрежов или линеен график за строителството на целия обект и календарни графици по подобекти, когато се предвиждат. 3.1. Календарните графици определят: а) началото на строителните и монтажните работи (СМР), обвързани със сроковете за откриване на финансирането и предаването на строителната площадка; б) времетраенето на подготвителния етап за строителство; в) междинните срокове за завършване на отделни етапи от строителството на обектите (нулев цикъл, груб строеж, довършителни и монтажни работи и др.); г) сроковете за доставка на машините, съоръженията и обзавеждането, независимо чие задължение е доставката; д) сроковете и времетраенето на изпитанията (пусково-наладъчните работи) на инсталациите, машините и съоръженията; е) срокът и времетраенето на пусково-приемателната комисия за въвеждане в действие на обекта; ж) междинните пускови срокове за въвеждане в действие на отделни подобекти, ако това се предвижда в тръжните условия. 3.2. Обяснителната записка съдържа следните раздели: Раздел I. Писмени пояснения на комплексния график — разработват се в обхват и подробности по преценка на офериращия. Раздел II. Списък на подизпълнителите — в списъка се посочват пълният и точен адрес на подизпълнителите, данните за тяхната фирмена надеждност, както и кратки данни за видовете СМР, които те ще изпълняват. Раздел III. Поименен списък на основния ръководен технически и производствен персонал — в списъка се включва ръководният технически персонал, който се предвижда да работи на обекта, с данни за трудовия стаж на специалистите, длъжностите, които са заемали през този трудов стаж, и кратка информация за резултатите от трудовата им дейност. За производствения персонал (работниците) се представя разделителна ведомост на тези, с които офериращият разполага, и за броя на работниците, които ще бъдат наети на местостроежа. Раздел IV. Програма за финансиране на строителството — програмата се разработва съобразно тръжните условия за заплащане на строителството, финансовите договорености и комплексните графици за неговото изпълнение по тримесечия и години. Към програмата се дава стойностна разделителна ведомост между главния изпълнител и подизпълнителите, както и справка за единичните цени по видове СМР. Раздел V. Производствена база на строителството — разделът се разработва, когато условията за организация и изпълнение на строителството налагат изграждане на временни производствени и складови бази извън района на строителната площадка. Определят се техните площи и характерът на производството с оглед осигуряване от инвеститора на подходящи терени от гледна точка на изискванията за опазване на околната среда. Раздел VI. Механизация и енергозахранване на строителното производство — в раздела се представя поименен списък на основните строителни машини и транспортни средства. Посочват се тяхната марка, типоразмерът, броят, срокът за доставянето им на обекта, производителността (респ. товароподемност и товароносимост), максималното натоварване на ос и пътните габарити, в т. ч. наличия и които допълнително ще трябва да се осигурят за строителството на обекта. Към този раздел се дават изчисленията и за върховите потребления в киловати мощност за захранване на механизацията, вкл. за битовите нужди. Раздел VII. Опазване на околната среда по време на строителството — в раздела се описват всички мероприятия и средствата за тяхното осъществяване по време на строителството с оглед опазване от замърсяване на въздуха, водата и почвата, защита от шумови натоварвания, рекултивация на терените и др., свързани с опазването на околната среда. Раздел VIII. Приложения — разделът съдържа следните писмени декларации, подписани от оправомощени лица от страна на офериращия: 1. Декларация, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на местостроежа, които биха повлияли на офертата. 2. Декларация, че офериращият се задължава да спазва изискванията на съответните нормативни документи в страната по безопасността и хигиената на труда, за пожарията безопасност и безопасността на движението, свързани със строителството, както и на международните нормативни документи, когато това се изисква от тръжните условия. 3. Декларация, че офериращият се задължава да спазва действуващите в страната стандарти и техническите нормативни документи по строителството, както и международните, когато това се изисква от тръжните условия. 4. Списък на основните строителни материали, които ще се вложат в строителството, когато това се изисква от тръжните условия. Посочват се и данните за количествата, цените и производителите на строителните материали. 14967 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Бюлетин за курсовете на чуждестранните залуги 1 януари 1991 г. Парична единица За Курсове в левове официален курс основен курс* обменен курс купува** продава*** Австралийски долар 100 58,37 217,53 836,48 853,21 Австрийски шилинг 100 7,08 26,39 101,46 103,49 Английска лира 100 141,75 528,26 2031,38 2072,01 Белгийски франк 100 2,41 8,98 24,54 35,23 Германска марка 100 49,54 184,62 709,94 724,14 Гръцка драхма 1000 4,32 16,10 16,10 — Датска крона 100 12,88 48,00 184,58 188,27 Ирландска лира 100 131,70 490,81 1887,35 1925,10 Испанска песета 1000 8,00 29,81 114,65 116,94 Италианска лира 10 000 6,58 24,52 94,30 96,19 Канадски долар 100 65,34 243,50 936,37 955,10 Норвежка крона 100 12,69 47,29 181,86 185,50 Португалско ескудо 1000 5,82 21,69 83,40 85,07 Турска лира 1000 0,22 0,82 0,82 — Финландска марка 100 21,00 78,26 300,94 306,96 Френски франк 100 14,58 54,34 208,94 213,12 Холандски гулден 100 43,53 162,22 623,82 636,30 Шведска крона 100 13,25 49,38 189,88 193,68 Швейцарски франк 100 58,30 217,27 835,48 852,19 Щатски долар 100 75,80 282,48 1086,27 1108,00 Японска йена 1000 5,57 20,76 79,82 81,42 Взаимно съгласувани курсове за нетърговски плащания за търговски плащания по преките връзки Албански лек 100 14,28 — Виетнамски донг 10 000 9,26 — КНДР-вон 100 54,17 — Кубинско песо 100 79,20 — Монголски тугрин 100 22,73 — Полска злота 10 000 7,33 — Румънска лея 100 9,40 — Съветска рубла 100 100,00 105,00 Унгарски форинт 100 5,96 — Чехослованка крона 100 12,50 11,05 * За търговски и нетърговски плащания на юридически лица и между юридически и физически лица. ** За покупка на валута от чуждестранни и местни физически лица. *** За продажба на валута на местни физически лица. 15881 БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА Пазарни курсове на конвертируемите валути към лева в сила от 1 януари 1991 г. Парична единица За Купува Продава (в левове) Австралийски долар 100 538,66 549,43 Австрийски шилинг 100 65,33 66,64 Английска лира 100 1308,10 1334,26 Белгийски франк 100 22,24 22,68 Германска марка 100 457,17 466,31 Датска крона 100 118,86 121,24 Ирландска лира 100 1215,36 1239,67 Испанска песета 1000 73,82 75,30 Италианска лира 10 000 60,73 61,94 Канадски долар 100 602,97 615,03 Норвежка крона 100 117,11 119,45 Португалско ескудо 1000 53,71 54,78 Финландска марка 100 193,79 197,67 Френски франк 100 134,55 137,24 Холандски гулден 100 401,71 409,74 Шведска крона 100 122,27 124,72 Швейцарски франк 100 538,01 548,77 Щатски долар 100 699,50 713,49 Японска йена 1000 51,40 52,43 За бележка. Пазарните курсове се прилагат за покупка и продажба на валута съгласно разпоредбите на ПМС № 32 от 10. IV. 1990 г. (ДВ, бр. 35 от 1990 г.). 15855 ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ СЪДИЛИЩА Върховният съд на НРБ, I гр. отделение, призовава Емануил Антонов Дойнов с последен адрес София, ул. Денкоглу 23, ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6. II. 1991 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. 292/90, заведено от Марио Антонов Дойнов, за делба на недвижим имот. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14760 Айтоският районен съд призовава Юлия Маринова Ангелова с последен адрес с. Мъглен, Бургаска област, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15. II. 1991 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 219/90, заведено от Левен Брезов Събев от гр. Айтос, Бургаска област, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14969 Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава Мима Мартинова Михайлова, с последен адрес Бургас, ул. Иван Шишман 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14. II. 1991 г. в 9 ч. и на 25. II. с. г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 993/90, заведено от Стефан Христов Михайлов от Бургас, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15426 Варненският районен съд, 11 състав, призовава Алис Мехмед Беева с последен адрес Варна, ул. Аврам Гачев 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11. II. 1991 г. в 9 ч. и на 28. II. с. г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 2467/89, заведено от Михаил Димитров Батовски от Варна, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14883 Добричкият районен съд призовава Албена Колева Костадинова с последен адрес гр. Добрич, кв. „Петър Сарийски“ 43, бл. 3, вх. А, ап. 57, сега в Република Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15. II. 1991 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 404/90, заведено от Ангел Янков Костадинов от гр. Добрич, кв. „Иовково“, ул. Димитър Ковачев 4, вх. А, ап. 19, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15416 Кубратският районен съд призовава Веселина Сабинова Цонева с последен адрес с. Тетово, ул. Черни връх 3, Разградска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12. II. 1991 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 52/90, заведено от Влаговест Христов Енев от с. Тетово, ул. Черни връх 3, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 12893 Кубратският районен съд призовава Зинка Севдалинова Димитрова от гр. Кубрат, Разградска област, ул. Владая 13, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12. II. 1991 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 47/90, заведено от Фидан Савов Димитров от същия град и адрес, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 12703 Кърджалийският районен съд призовава Иосиф Мартинов Иосифов с последен адрес Момчилград, Хасковска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13. II. 1991 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 613/90, заведено от Румен Рашков Илиев от Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 102, ап. 28, по чл. 57 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15519 Момчилградският районен съд призовава Събина Динова Джамбазова с последен адрес с. Мъженци, община Кирново, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15. II. 1991 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 253/90, заведено от Радомир Минчев Рушанов от с. Дрангово, Хасковска област, по чл. 19, ал. 1 33Д. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15385 Момчилградският районен съд призовава Съби Мартинов Джамбазов с последен адрес с. Мъженци, община Кирново, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15. II. 1991 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 253/90, заведено от Радомир Минчев Рушанов от с. Дрангово, Хасковска област, по чл. 19, ал. 1 33Д. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15757 Перишкият районен съд призовава Лазар Илиев Митрев от Перинк, ул. Бучински път, бл. 4, вх. А, ап. 23, ет. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7. II. 1991 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 621/90, заведено от СУ „Монтаж на строителни конструкции“ — Казичене, София, по чл. 36, т. 7 ЗНО. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15230 Преславският районен съд призовава Росица Кременова Михайлова с последен адрес с. Божурово, Варненска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7. II. 1991 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 162/90, заведено от Сейфетин Хакиев Мустафов, от същото село, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14100 Русенският районен съд, I гр. състав, призовава Юлиян Петров Иорданов с последен адрес Русе, ул. Даме Груев 2, бл. 4, вх. Е, ет. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11. II. 1991 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 2108/90, заведено от Иван Петров Иорданов от Русе, ул. Мичурин, бл. 1, ап. 5, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в района на съда, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15913 Силистренският районен съд призовава Звезда Златанова Чавдарова с последен известен адрес гр. Силистра, ул. И. Димов 22, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12. II. 1991 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 106/90, заведено от Стефан Наумов Ангелов от гр. Силистра, ул. И. Димов 22, Разградска област, за развод. Призованата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15333 I районен съд — София, 12 състав, призовава Янко Стефанов Димов с последен адрес София, ВЕЦ „Кокаляне“, бл. 2, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7. II. 1991 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 2754/90, заведено от комбинат „Булгарплод“, София, ул. Момина чешма 13, за начет. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15298 I районен съд — София, 13 състав, призовава Борис Борисов Страшимиров и Нина Борисова Страшимирова с последен адрес София, ул. Неофит Рилски 52, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 11. II. 1991 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1846/90, заведено от Офелия Лазарова Николова от София, ул. Венелия 21, за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15521 II районен съд — София, гр. колегия, 9 състав, призовава Борис Велинов Сотиров с последен адрес София, ул. Венковски 20, дом Гина Сотирова, сега с неизвестен адрес, да се явя в съда на 14. II. 1991 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 110/90, заведено от Ваня Димитрова Стоянова от София, ж. к. Надежда I, бл. 151, вх. Г, ал. 98, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14496 V районен съд — София, 5 гр. състав, призовава Васил Николов Златарски с последен адрес София, ул. Добри Войников 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18. II. 1991 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1051/90, заведено от Георги Николов Златарски от София, ул. Оборище 21А, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15119 Търговищкият районен съд призовава Данаил Алексиев Стефанов с последен адрес гр. Търговище, Разградска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13. II. 1991 г. в 8 ч. на I с. з. и на 20. II с. г. в 9 ч. на II с. з. като ответник по гр. д. № 1000/90, заведено от Промишлено поделение за странични дейности и услуги — Търговище, за иск от 5963,64 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15207 Търговищкият районен съд призовава Емилия Христова Младенова с последен адрес Търговище, Разградска област, сега с неизвестен адрес в Либия, да се яви в съда на 13. II. 1991 г. в 8 ч. на I с. з. и на 20. II с. г. в 10 ч. на II с. з. като ответница по гр. д. № 264/90, заведено от Петко Георгиев Петков и Петкана Николова Димитрова, двамата от Търговище, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 15419 Шуменският районен съд призовава Христо Стоянов Христов от Шумен, ул. Колю Фичето 10, ал. 72, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда в 10 ч. на 8. II. 1991 г. на I с. з. и в 9 ч. на 22. II с. г. на II с. з. като ответник по гр. д. № 1258/90, заведено от фирма „Гранит“, район „Ремонтстрой“ — Шумен, по чл. 36, т. 1 ЗНО. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14267 Шуменският районен съд призовава Мартин Ангелов Райков от Шумен, ул. Средна гора 9, ал. 40, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда в 10 ч. на 8. II. 1991 г. на I с. з. и в 9 ч. на 22. II с. г. на II с. з. като ответник по гр. д. № 1256/90, заведено от фирма „Гранит“, район „Ремонтстрой“ — Шумен, по чл. 36, т. 1 ЗНО. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14268 Шуменският районен съд призовава Филип Асенов Яворов от Шумен, ул. Средна гора 9, ал. 29, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда в 10 ч. на 8. II. 1991 г. на I с. з. и в 9 ч. на 22. II с. г. на II с. з. като ответник по гр. д. № 1257/90, заведено от фирма „Гранит“, район „Ремонтстрой“ — Шумен, по чл. 36, т. 1 ЗНО. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14269 т. 1 ЗНО. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 14269 Бургаският окръжен съд на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа с решение от 25. Х. 1990 г. по ф. д. № 5411/90 дружество с чуждестранно участие с ограничена отговорност „Съмър“ със седалище Бургас и с предмет на дейност: международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспортни (товарни и пътнически) услуги в страната и в чужбина с всички видове транспортни средства, рента-кар, наемане и даване автомобили под наем, комунални и битови услуги; рекламна, спортна и импресарска дейност; външна и вътрешна търговия на едро и дребно със стоки, материали и суровини в левове и конвертируема валута, валутни магазини със собствени и консигнационни стоки; експортни, импортни, реекспортни, бартерни и други специфични външнотърговски сделки; аудиозаписи — продажба и даване под наем; автосервизни услуги; производство и търговия със селскостопански продукти, вкл. животински, птицевъдство; агентство и посредничество в страната и в чужбина; инженерно проектиране и производство на химическа и промишлена продукция, както и всякакви други дейности, разрешени от закона. Дружеството е с уставен фонд 52 366 лв. и се представлява от Ала Хасун Селман. 15811 Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 259 от 19. XII. 1990 г. държавна фирма „Сезам — С“ със седалище София, община „Подуяне“, бул. Сливница 220, и с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина с кожено-обувни, кожухарски, и галантерийни изделия, суровини, материали и съоръжения; изкупуване и търговия с кожи; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина; маркетинг, реклама, дизайн, продажба на ноу-хау и лицензи. Фирмата е с уставен фонд 5 503 000 лв. и се представлява от Янко Михайлов Фолев. 15721 Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 262 от 21. XII. 1990 г. държавна фирма „Ел Би Бултарикум“ със седалище София, община „Средец“, бул. Ал. Стамболийски 9, и с предмет на дейност: научноизследователска и развойна, външноикономическа, лицензионна, представителска, посредническа, сервизна, рекламно-издателска, информационна дейност; производство на млечни продукти, чисти култури, машини, резервни части, опаковки и амбалаж; търговия с млечни продукти в левове и валута; инженерингова дейност в областта на производството, преработката, съхранението и търговията с мляко и млечни продукти в левове и валута; транспортно обслужване, в основна сфера на дейност — хранителна промишленост. Фирмата е с уставен фонд 6 239 000 лв. и се представлява от временно управляващия Иван Борисов Савов. Прекратяват се като юридически лица от обнародването в „Държавен вестник“ на решението за регистриране на фирмата: Централна експериментална производствена лаборатория за производство, внедряване и проектиране — София, Институт по млечна промишленост — Видин, и Централна база за сервизно обслужване и резервни части — София, от състава на прекратеното СО „Млечна промишленост“ — София, като държавната фирма поема активите и пасивите на прекратените организации по баланса към 31 октомври 1990 г., както и другите права и задължения и съответната част от активите и пасивите и другите права и задължения на прекратеното СО „Млечна промишленост“ — София, съгласно разделителен претокол. 15815 Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 1 от 12. XII. 1990 г. по ф. д. 14661/90 вписа в регистъра за държавни фирми държавна фирма „Промишлено строителство“ — София, община „Възраждане“, пл. Ленин 6, с предмет на дейност: проучване, проектиране и строителство на промишлени и енергийни обекти, проектиране, производство и продажба на готови строителни продукти, услуги, търговска и инженерингова дейност в областта на строителството, реконструкцията и ремонта на обекти и специализирани видове строителни работи в страната и в чужбина, в основна сфера на дейност — строителство, проектантска дейност за обслужване на строителството, и с уставен фонд 178 250 хил. лв. Фирмата се представлява от временно управляващия инж. Александър Стоянов Георгиев. Съгласно заповед № 192 от 16. XI. 1990 г. на МИП от обнародването в „Държавен вестник“ на решението за регистриране на фирмата се прекратяват като юридически лица: СО „Промишлено строителство“ — София; строителните управления „Заводски строежи“ — Перник, Ихтиман, Пазарджик, София, Пловдив, Раднево, Ямбол, с. Дебелт, Бургаска област, Силистра, Русе, Плевен и Козлодуй; строителните управления „Енергостроймонтаж“ — Козлодуй и Белене; специализирано управление „Строителни изолации“, специализирано управление „Монтаж на строителни конструкции“ — Казичене, специализирано управление „Строителна механизация“ — Кремиковци, предприятие „Високи инженерни съоръжения“ — София, Завод за строителна техника—Плевен, Завод за метални конструкции—Берковица и Силистра, Завод за леки преградни панели — Криводол, институт „Промстройпроект“ — София, Бюро за административно обслужване — София, като фирма „Промишлено строителство“ поема активите и пасивите на прекратените организации по балансите им към 30 септември 1990 г., както и другите им права и задължения, а за СУ „Заводски строежи“ — София, е ДФ „Белстрой“ по разделителен претокол. 15839 Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за чуждестранни филиали под № 74 от 20. XII. 1990 г. чуждестранен филиал „Интко Ханделс“ със седалище София, община „Овча купел“, ул. Боряна 63, и с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на обекти в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и туризма; инвестиция и търговия с електроника, промишлени и селскостопански етоки, медицинска апаратура. Фирмата е с уставен фонд 100 000 щ. д. и се представлява от Заки Маджид. 15812 Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествените фирми на граждани под № 491 от 15. XI. 1990 г. дружествена фирма „Стандарт“ — 7“ със седалище София, община „Триадица“, ж. к. Стрелбище, бл. 107, вх. Б, ет. 4, и с предмет на дейност: съхранение на движими вещи, вкл. пари, ценности, ценни книжа, документи, произведения на изкуството и др., собственост на български и чуждестранни фирми, физически и юридически лица. Фирмата е с уставен фонд 10 000 лв. и се представлява от Георги Иванов Карапанчев, Иван Кръстев Митков и Ярослав Кирилов Миленков заедно. 15325 Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми с ограничена отговорност под № 76 от 30. XI. 1990 г. фирма с ограничена отговорност „ВУЛСТАРС ООФ“ (изписва се и на латиница) със седалище София, община „Оборище“, бул. Янко Сакъвов 1, и с предмет на дейност: търговска, външнотърговска, посредническа, инвестиционна дейност; внос, износ, специфични външнотърговски и финансови операции и дейности в свободните инономически и безмитни зони; търговски обмен на научно-техническа и бизнес информация, патенти, лицензи, ноу-хау, трансфер на технологии и интелектуални продукти; представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; информационна и рекламна дейност, организиране на комплексни рекламно-търговски мероприятия (изложби, панаири, аукциони, бизнес центрове); производство, разпространение и продажба на информационно-рекламна продукция: продуцентска, издателска и импресарска дейност; административни, протоколни, куриерски и преводачески услуги; консултации, организиране, монтаж, експлоатация, сервиз и поддръжка на изчислителна, организационна, съобщителна, компютърна, електронна техника и програмни продукти; изложби и оказионна продажба на разрешени от закона произведения на изкуството, антиквариат, филателни и нумизматични материали; организиране и експлоатация на валутни магазини; организиране и провеждане на уроци, курсове и други форми на индивидуално и колективно обучение, консултации, съдействие, експертизи в областта на икономиката, правото, управлението, маркетинга, информатиката, инвестиционната дейност, търговията, обучението и подготовката на кадри, консултации и услуги в областта на застрахователното и кредитното дяло, спедиторска дейност и транспорт на гътинци и товари по въздух, вода и суша в страната и в чужбина, изграждане и експлоатация на епортни и рекреационни центрове и съоръжения, атракционни и увеселителни заведения, забавни и развлекателни игри, производство, закупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция и от хранително-вкусовата промишленост, хотелиерство, туризъм, ресторантство и свързаните с това услуги, таксиметрови услуги. Фирмата е с уставен фонд 50 000 лв. и се представлява от Анета Начкова Пешева.